डिज़ाइनर के पर्यवेक्षण के लिए नमूना अनुबंध।

डिजाइनर की देखरेखआधार पर कार्य करने वाले व्यक्ति में, जिसे इसके बाद "" कहा जाएगा ग्राहक", एक ओर, और इसके आधार पर कार्य करने वाले व्यक्ति को, इसके बाद "के रूप में संदर्भित किया जाएगा" ठेकेदार", दूसरी ओर, जिन्हें इसके बाद "पार्टियों" के रूप में संदर्भित किया गया है, उन्होंने इस समझौते में प्रवेश किया है, इसके बाद " समझौता”, निम्नलिखित के बारे में:

1. समझौते का विषय

1.1. ठेकेदार ग्राहक के निर्देशों को पूरा करने का वचन देता है, और ग्राहक पते पर साइट पर डिजाइनर पर्यवेक्षण के कार्यान्वयन के लिए उपायों के एक सेट के लिए भुगतान करने का वचन देता है:।

• नियमित साइट विज़िट (प्रति माह विज़िट से अधिक नहीं);
• फर्श, दीवारों और छत को समतल करने के बाद, पुराने विभाजनों को तोड़ने और नए विभाजनों को खड़ा करने के बाद उत्पन्न कामकाजी चित्रों में समायोजन करना;
• इस परियोजना के कार्यान्वयन के अनुपालन पर परामर्श और निगरानी;
• परिष्करण सामग्री का ऑर्डर देना (ग्राहक की ओर से और उसकी ओर से);
• अन्य कार्रवाइयां जो निर्दिष्ट समझौते के दायरे से बाहर नहीं हैं।

2. अनुबंध की कीमत

3. भुगतान की शर्तें

3.1. ग्राहक ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के लिए निम्नलिखित क्रम में भुगतान करता है:

• अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर खंड 2.1 में निर्दिष्ट राशि के % का अग्रिम भुगतान किया जाता है;
• अंतिम भुगतान परियोजना द्वारा प्रदान किए गए मरम्मत और परिष्करण कार्यों के परिसर के पूरा होने पर किया जाता है।

3.2. भुगतान का प्रकार।

4. दायित्वों के निष्पादन के लिए समय-सीमा

4.1. ठेकेदार परियोजना में प्रदान किए गए परिष्करण कार्यों के परिसर की अवधि के दौरान इस अनुबंध के खंड 1 में प्रदान किए गए कार्य करता है।

4.2. ग्राहक कार्य की स्वीकृति की तारीख से कुछ दिनों के भीतर ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के लिए पूरा भुगतान करेगा।

4.3. समझौते की अवधि: समझौता 2019 में लागू होता है और परियोजना द्वारा प्रदान किए गए मरम्मत और परिष्करण कार्यों के परिसर के पूरा होने पर समाप्त होता है।

5. पार्टियों के दायित्व

5.1. ठेकेदार अपने स्वयं के संसाधनों और साधनों का उपयोग करते हुए, इस अनुबंध के दायरे में और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्य करने का वचन देता है।

5.2. ग्राहक वचन देता है:

5.3. अनुबंध अवधि के दौरान ठेकेदार को साइट तक पहुंच प्रदान करें।

5.4. खंड 1 में दिए गए कार्य के लिए ठेकेदार को भुगतान करें, साथ ही इस अनुबंध में प्रदान की गई राशि और शर्तों के भीतर।

6. पार्टियों की जिम्मेदारी

6.1. समझौते के तहत दायित्वों की पूर्ति की शर्तों के पार्टियों द्वारा उल्लंघन के लिए, दोषी पक्ष दूसरे पक्ष को देरी के प्रत्येक दिन के लिए समझौते की कीमत के % की राशि में जुर्माना का भुगतान करेगा, लेकिन % से अधिक नहीं।

6.2. इस अनुबंध के तहत अन्य दायित्वों में से किसी एक पक्ष द्वारा विफलता या अनुचित प्रदर्शन की स्थिति में, दोषी पक्ष दूसरे पक्ष को नुकसान की भरपाई करेगा।

6.3. जुर्माने का भुगतान पार्टियों को दायित्वों को पूरा करने या उल्लंघनों को समाप्त करने से राहत नहीं देता है।

7. अप्रत्याशित घटना

7.1. पार्टियों की इच्छा और इच्छा से परे परिस्थितियों के कारण दायित्वों को पूरा करने में किसी भी देरी या विफलता के लिए कोई भी पक्ष दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, जिसमें नागरिक अशांति, बाढ़, आग और भगवान के अन्य कृत्य शामिल हैं।

8. विवाद समाधान प्रक्रिया

8.1. इस समझौते के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी विवादास्पद मुद्दे, असहमति या दावे को पार्टियों द्वारा बातचीत के माध्यम से हल किया जाता है, और परिणामी समझौते आवश्यक रूप से पार्टियों के एक अतिरिक्त समझौते द्वारा तय किए जाते हैं, जो इस क्षण से इस समझौते का एक अभिन्न अंग बन जाता है। इसके हस्ताक्षर.

8.2. यदि किसी एक पक्ष की राय में, इस समझौते के खंड 8.1 में वर्णित तरीके से पार्टियों के बीच उत्पन्न हुए विवाद को हल करना संभव नहीं है, तो इसे अदालत द्वारा निर्धारित तरीके से हल किया जाएगा।

9. समझौते में संशोधन

9.1. पार्टियों के बीच कोई भी समझौता जो इस समझौते में प्रदान नहीं की गई नई परिस्थितियों को शामिल करता है, उसे वैध माना जाता है यदि पार्टियों द्वारा अतिरिक्त समझौते के रूप में लिखित रूप में इसकी पुष्टि की जाती है।

अनुबंध संख्या ____

डिजाइनर की देखरेख

एलएलसी "इवानोव", इसके बाद इसे "ग्राहक" के रूप में जाना जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व निदेशक इवानोव आई.आई. द्वारा किया जाता है, जो एक ओर चार्टर के आधार पर कार्य करता है, और दूसरी ओर एलएलसी "पेत्रोव", जिसे इसके बाद "ठेकेदार" के रूप में जाना जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व निदेशक पेत्रोव पी.पी. द्वारा किया जाता है, जो चार्टर के आधार पर कार्य करता है, दूसरी ओर, सामूहिक रूप से पार्टियों के रूप में जाना जाता है, ने इस समझौते में प्रवेश किया है (इसके बाद इसे समझौते के रूप में संदर्भित किया गया है) इस प्रकार है:

1. समझौते का विषय
   • 1. ग्राहक निर्देश देता है, और ठेकेदार पते पर स्थित सांस्कृतिक विरासत स्थल "क्लोपोव्स मेंशन" के मुखौटे पर मरम्मत और बहाली के काम की डिजाइनर की देखरेख करने के दायित्वों को पूरा करता है: 333333 रूस, ओम्स्क, सेंट। टॉल्स्टॉय, घर 77 और एक वैज्ञानिक बहाली रिपोर्ट का विकास।
   • 2. इस समझौते की शर्तों के अनुसरण में, ठेकेदार इस समझौते के अनुसार, कार्य करने और ग्राहक को कार्य के परिणाम वितरित करने का कार्य करता है, और ग्राहक ठेकेदार के लिए आवश्यक शर्तें बनाने का कार्य करता है। कार्य, उनके परिणाम को स्वीकार करें और इस समझौते की धारा 2 के अनुसार, इस समझौते द्वारा निर्धारित राशि में उनके लिए भुगतान करें।
   • 3. इस समझौते के तहत काम को सांस्कृतिक विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए निकाय द्वारा वैज्ञानिक और बहाली रिपोर्ट की स्वीकृति के बाद पूर्ण माना जाता है, जिसने निर्दिष्ट कार्य करने की अनुमति जारी की और स्वीकृति प्रमाण पत्र पर पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर किए। किए गए कार्य के लिए.
   • 4. कार्य पूर्ण करने की अवधि 2 अप्रैल 2020 से 3 सितम्बर 2020 तक है।
   • 5. सांस्कृतिक विरासत स्थल "क्लोपोव्स मेंशन" पर मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य पेट्रोव एलएलसी (अनुबंध अनुबंध संख्या 111 दिनांक 1 अप्रैल, 2020) द्वारा किया जाता है।
   • 6. सांस्कृतिक विरासत स्थल पर मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य के लिए परमिट संख्या 2222222 के आधार पर, वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग पर्यवेक्षण - डिजाइनर पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पेट्रोव एलएलसी के निदेशक - पी.पी. पेट्रोव हैं। इंजीनियर - सिदोरोव एस.एस.

1. कार्य की लागत एवं भुगतान प्रक्रिया
   • 1. इस समझौते के तहत काम की लागत, अनुमान (परिशिष्ट संख्या 1) के अनुसार, 100,000 रूबल (एक लाख) रूबल है, 18% वैट का आकलन नहीं किया गया है।
   • 2. ग्राहक 15 (पंद्रह) बैंकिंग दिनों के भीतर जारी चालान के आधार पर ठेकेदार के बैंक खाते में धनराशि स्थानांतरित करके ठेकेदार को किए गए कार्य की लागत का भुगतान करता है। दोनों पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा किए गए कार्य के लिए स्वीकृति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के क्षण से 5 (पांच) कार्य दिवसों के भीतर ठेकेदार द्वारा चालान प्रदान किया जाता है।

1. पार्टियों के अधिकार और दायित्व
   • 1. ग्राहक वचन देता है:
     • 1.1. इस अनुबंध के अनुसार किए गए कार्य की समय पर स्वीकृति और भुगतान;
     • 1.2. इस अनुबंध की धारा 2 के अनुसार किए गए कार्य के लिए भुगतान करें।
     • 1.3. ठेकेदार को अनुबंध के तहत काम करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रदान करें, और उनकी पूर्णता और सटीकता के लिए जिम्मेदारी भी वहन करें;
     • 1.4. अनुबंध में निर्धारित सीमा तक और शर्तों के तहत काम करने में ठेकेदार को सहायता प्रदान करें।
   • 2. ग्राहक का अधिकार है:
     • 2.1. किसी भी समय इस अनुबंध की शर्तों के अनुपालन की निगरानी करें।
   • 3. ठेकेदार वचन देता है:
     • 3.1. इस अनुबंध के पैराग्राफ 1.1 में दिए गए कार्य को उचित गुणवत्ता के साथ, शर्तों पर और इस अनुबंध में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरा करें। प्रदर्शन किए गए कार्य की गुणवत्ता को रूसी संघ के वर्तमान कानून की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।
     • 3.2. इस समझौते की वैधता की अवधि के दौरान काम की प्रगति के बारे में ग्राहक को सूचित करें, ग्राहक को उन परिस्थितियों के बारे में तुरंत सूचित करें जो इस समझौते की शर्तों की सामान्य पूर्ति में बाधा डालती हैं।

3.4. कलाकार का अधिकार है:

3.4.1. इस समझौते के अनुसार किए गए कार्य के लिए समय पर भुगतान की मांग करें।

3.4.2. कार्य को समय से पहले पूरा करें और ग्राहक को सौंपें।

1. कार्य की सुपुर्दगी एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
   • 1. पूर्ण कार्य ठेकेदार द्वारा सौंप दिया जाता है और पूर्ण कार्य के स्वीकृति प्रमाण पत्र के अनुसार ग्राहक द्वारा स्वीकार किया जाता है।
   • 2. ग्राहक, वास्तुशिल्प पर्यवेक्षण के लिए दस्तावेज प्राप्त करने के 5 दिनों के भीतर, ठेकेदार को किए गए कार्य के लिए हस्ताक्षरित स्वीकृति प्रमाण पत्र वापस करने या कार्य को स्वीकार करने से इनकार करने का कारण भेजने के लिए बाध्य है।
   • 3. ग्राहक द्वारा कार्य को स्वीकार करने से तर्कसंगत इनकार की स्थिति में, पार्टियां आवश्यक सुधारों की सूची और उनके कार्यान्वयन की समय सीमा के साथ एक द्विपक्षीय अधिनियम तैयार करती हैं।

1. पार्टियों की जिम्मेदारी

5.1. इस समझौते के तहत दायित्वों को पूरा करने में विफलता या असामयिक पूर्ति के लिए, पार्टियां रूसी संघ के वर्तमान कानून और समझौते की शर्तों के अनुसार उत्तरदायी हैं।

5.2. यदि ठेकेदार इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन करता है, तो ठेकेदार अनुबंध मूल्य का 0.1% की राशि में जुर्माना अदा करेगा। अनुबंध द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति के अगले दिन से शुरू होकर, अनुबंध द्वारा निर्धारित दायित्वों को पूरा करने में देरी के प्रत्येक दिन के लिए जुर्माना लगाया जाता है।

5.3. समझौते के तहत दायित्वों के एक पक्ष द्वारा उल्लंघन की स्थिति में, दूसरे पक्ष को यह मांग करने का अधिकार है कि समझौते से विचलन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली कमियों को उचित समय के भीतर समाप्त किया जाए।

5.4. यदि कार्य अपर्याप्त गुणवत्ता का किया जाता है, तो ठेकेदार ग्राहक को अनुबंध मूल्य का 0.1% जुर्माना अदा करता है। अपर्याप्त गुणवत्ता वाले कार्य का अर्थ वह कार्य है जिसके परिणाम इस अनुबंध के खंड 1.3 द्वारा स्थापित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं।

5.5. जुर्माने का भुगतान ठेकेदार को इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने से राहत नहीं देता है।

5.6. अनुबंध की समाप्ति पार्टियों को इसके उल्लंघन के लिए दायित्व से मुक्त नहीं करती है।

1. अप्रत्याशित घटना

6.1. अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में पूर्ण या आंशिक विफलता के लिए कोई भी पक्ष जिम्मेदार नहीं है, यदि यह अप्रत्याशित अप्रत्याशित परिस्थितियों की घटना के कारण होता है: बाढ़, भूकंप, युद्ध, तख्तापलट, यदि ऐसी परिस्थितियां सीधे इस अनुबंध के प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं।

6.2. जिस पक्ष के लिए खंड 6.1 की परिस्थितियों के कारण दायित्वों को पूरा करना असंभव है, उसे दूसरे पक्ष को 3 (तीन) दिनों के भीतर लिखित रूप में इसके बारे में सूचित करना होगा।

1. विवाद समाधान प्रक्रिया

7.1. इस समझौते के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों और असहमतियों को पार्टियों के बीच बातचीत के माध्यम से हल किया जाएगा।

7.2. यदि विवादों और असहमति को पार्टियों के बीच बातचीत के माध्यम से हल नहीं किया जाता है, तो वे रूसी संघ के वर्तमान कानून के अनुसार समारा क्षेत्र के चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में समाधान के अधीन हैं।

7.3. किसी विवाद को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने से पहले, पक्ष दावा प्रक्रिया के माध्यम से इसे विनियमित करने के उपाय करते हैं। दावा लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दावा प्राप्त होने पर, पार्टी को इसकी प्राप्ति की तारीख से 15 (पंद्रह) कैलेंडर दिनों के भीतर योग्यता के आधार पर एक लिखित प्रतिक्रिया देनी होगी।

1. संविदा की अवधि
   • 1. यह समझौता पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के क्षण से लागू होता है और तब तक वैध रहता है जब तक कि पार्टियां इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर लेती हैं।

1. समझौते की अन्य शर्तें

9.1. इस समझौते में जो कुछ भी प्रदान नहीं किया गया है, उसमें पार्टियों को रूसी संघ के वर्तमान कानून द्वारा निर्देशित किया जाता है।

9.2. यह समझौता पार्टियों के समझौते से या रूसी संघ के वर्तमान कानून द्वारा प्रदान किए गए आधार पर अदालत के फैसले से समाप्त किया जा सकता है।

______________ "__"___________ ____ शहर ________________________________, इसके बाद ___ ठेकेदार, (पूरा नाम) के रूप में जाना जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व _______________________________________________________________________________________________ द्वारा किया जाता है, (स्थिति, पूरा नाम) ________________________________ के आधार पर कार्य करता है एक ओर, और ____________________________________________, इसके बाद ग्राहक को संदर्भित किया जाएगा , (पूरा नाम) ________________________________________________________________________________________________________________ द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं, (स्थिति, पूरा नाम) दूसरी ओर __________________________________ के आधार पर कार्य करते हैं, और एक साथ पार्टियों के रूप में संदर्भित होते हैं, इस समझौते में निम्नानुसार प्रवेश किया है:

1. समझौते का विषय

1.1. इस समझौते के तहत, ठेकेदार निर्माण और स्थापना के साथ कामकाजी दस्तावेज में निहित निर्णयों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ________________ (इसके बाद "सुविधा" के रूप में संदर्भित) पर स्थित ____________________ के निर्माण पर पर्यवेक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। सुविधा में किया गया कार्य.

1.2. ग्राहक इस अनुबंध द्वारा स्थापित तरीके और शर्तों पर ठेकेदार की सेवाओं को स्वीकार करने और भुगतान करने का वचन देता है।

2. डिजाइनर पर्यवेक्षण का संगठन

2.2. वास्तुशिल्प पर्यवेक्षण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है - कार्य दस्तावेज़ीकरण के डेवलपर्स, निष्पादन संगठन के प्रमुख द्वारा नियुक्त। मुख्य वास्तुकार (परियोजना के मुख्य अभियंता) को डिजाइनर की देखरेख करने वाले विशेषज्ञों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2.4. वास्तुशिल्प पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार प्रबंधक और विशेषज्ञों की नियुक्ति निष्पादन संगठन के आदेश द्वारा की जाती है और इसे ग्राहक के ध्यान में लाया जाता है, जो ठेकेदार और राज्य वास्तुकला और निर्माण पर्यवेक्षण अधिकारियों को लिए गए निर्णय के बारे में सूचित करता है।

2.5. डिज़ाइनर की देखरेख करने वाले विशेषज्ञ महत्वपूर्ण संरचनाओं की मध्यवर्ती स्वीकृति के लिए निर्माण स्थल पर जाते हैं और शेड्यूल द्वारा प्रदान की गई समय सीमा के भीतर छिपे हुए काम का निरीक्षण करते हैं, साथ ही ग्राहक या ठेकेदार के विशेष कॉल पर भी जाते हैं।

2.7. निर्माण और स्थापना कार्य पूरा होने पर, पार्टियां संयुक्त रूप से डिजाइनर पर्यवेक्षण सेवाओं के प्रावधान पर एक अधिनियम तैयार करती हैं (परिशिष्ट संख्या 1)।

3. पार्टियों के अधिकार और दायित्व

3.1.1. निर्माणाधीन सुविधा और निर्माण एवं स्थापना कार्य के स्थानों तक पहुंच।

3.1.2. निर्माण परियोजना से संबंधित आवश्यक तकनीकी दस्तावेज से परिचित होना।

3.1.3. डिज़ाइनर के पर्यवेक्षण लॉग में शामिल निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

3.1.4. यदि आवश्यक हो, पहचाने गए उल्लंघनों के साथ किए गए निर्माण और स्थापना कार्य को निलंबित करने और वास्तुकला के काम में कॉपीराइट के उल्लंघन को रोकने के लिए उपाय करने के लिए राज्य वास्तुकला और निर्माण पर्यवेक्षण निकायों और वास्तुकला और शहरी नियोजन के अन्य निकायों को प्रस्ताव देना। कानून के अनुसार.

3.2.1. कामकाजी दस्तावेज़ीकरण और बिल्डिंग कोड और विनियमों की आवश्यकताओं के साथ किए गए निर्माण और स्थापना कार्य के अनुपालन की स्पॉट जांच।

3.2.2. संरचनाओं की विश्वसनीयता, मजबूती, स्थिरता और स्थायित्व सुनिश्चित करने और तकनीकी और इंजीनियरिंग उपकरणों की स्थापना से संबंधित कार्य की उत्पादन तकनीक के साथ गुणवत्ता और अनुपालन पर चयनात्मक नियंत्रण।

3.2.3. रूसी संघ के कानून की आवश्यकताओं और निष्पादन के नियंत्रण के अनुसार कार्य दस्तावेज़ीकरण में परिवर्तन करने की आवश्यकता से संबंधित मुद्दों का समय पर समाधान।

3.2.4. निर्माण और स्थापना कार्य करने वाले श्रमिकों और ग्राहक के प्रतिनिधियों को डिज़ाइन और कार्य दस्तावेज़ीकरण से परिचित कराने की सुविधा प्रदान करना।

3.2.5. कामकाजी दस्तावेज़ीकरण से पहचाने गए विचलन और नियामक दस्तावेजों की आवश्यकताओं के उल्लंघन को खत्म करने के लिए त्वरित उपाय करने के लिए, डिज़ाइनर पर्यवेक्षण करने वाले विशेषज्ञों के निर्देशों के असामयिक और खराब-गुणवत्ता वाले कार्यान्वयन के बारे में ग्राहक को सूचित करना।

3.2.6. भागीदारी:

बाद की संरचनाओं के निर्माण से छिपे कार्य का निरीक्षण करना, जिसकी गुणवत्ता खड़ी की जा रही इमारतों और संरचनाओं की ताकत, स्थिरता, विश्वसनीयता और स्थायित्व को निर्धारित करती है;

व्यक्तिगत महत्वपूर्ण संरचनाओं के निर्माण के दौरान स्वीकृति में।

3.3. ग्राहक भवन संरचनाओं, उत्पादों, असेंबलियों और अन्य प्रकार के कार्यों, कार्यालय और आवासीय परिसरों, परिवहन, संचार, कंप्यूटर उपकरण आदि के वाद्य निरीक्षण के लिए उपकरणों और उपकरणों के साथ क्षेत्र पर्यवेक्षण करने वाले विशेषज्ञों को प्रदान करने के लिए बाध्य है।

4. अनुबंध मूल्य

4.2. अगले कैलेंडर माह की समाप्ति के बाद _____ दिनों के भीतर, ग्राहक ठेकेदार द्वारा जारी चालान के आधार पर पिछली अवधि के लिए वास्तव में प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान करता है।

5. पार्टियों की जिम्मेदारी

5.1. समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व की पूर्ति न होने या अनुचित पूर्ति के लिए, पक्ष कानून द्वारा निर्धारित तरीके से उत्तरदायी हैं।

6. विवाद समाधान प्रक्रिया

6.1. इस समझौते के तहत विवादों पर ____________ अदालत में विचार किया जाता है।

6.2. पार्टियों के बीच संबंध जो समझौते द्वारा विनियमित नहीं हैं, रूसी संघ के वर्तमान कानून द्वारा शासित होते हैं।

7. अनुबंध को बदलने और समाप्त करने की शर्तें

7.1. समझौते में संशोधन और समाप्ति रूसी संघ के कानून द्वारा निर्धारित तरीके से की जाती है, समाप्ति के समय मौजूद दायित्वों के लिए पार्टियों के बीच उचित आपसी समझौते के साथ।

8. अप्रत्याशित घटना

8.1. बल की बड़ी परिस्थितियों की घटना, अर्थात्, दी गई शर्तों के तहत असाधारण और अप्रत्याशित परिस्थितियां, पार्टियों को इस समझौते के तहत दायित्वों की गैर-पूर्ति या असामयिक पूर्ति के लिए दायित्व से मुक्त करती हैं।

8.2. यदि कोई पार्टी जिसके दायित्वों की पूर्ति को अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रोका जाता है, सात दिनों के भीतर ऐसी परिस्थितियों की घटना के बारे में रूसी संघ के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों को जमा करके दूसरे पक्ष को सूचित नहीं करता है, तो वह अधिकार से वंचित है इन परिस्थितियों का संदर्भ लें.

8.3. यदि अप्रत्याशित घटना की परिस्थितियाँ _____ कैलेंडर महीनों से अधिक समय तक चलती हैं, तो किसी भी पक्ष को जुर्माना अदा किए बिना, दूसरे पक्ष को लिखित रूप में सूचित करके अदालत के बाहर इस समझौते को एकतरफा समाप्त करने का अधिकार है। इस मामले में, पार्टियां, समझौते की समाप्ति के दिन से पहले _____ कार्य दिवसों के बाद, समझौते के निष्पादन के दौरान उन्हें जो प्राप्त हुआ था, वह द्विपक्षीय अधिनियम (परिशिष्ट संख्या 3) के आधार पर एक-दूसरे को वापस कर देती हैं।

8.4. अप्रत्याशित घटना की परिस्थितियों की घटना को साबित करने का दायित्व अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफलता के संबंध में ऐसी परिस्थितियों का हवाला देने वाली पार्टी पर है।

9. अंतिम प्रावधान

9.1. यह समझौता दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से लागू होता है और तब तक वैध रहता है जब तक कि पक्ष इसके तहत अपने दायित्वों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर लेते।

9.2. पार्टियां अनुबंध के लिए कोई अतिरिक्त समझौता किए बिना, परिवर्तन की तारीख से _____ कार्य दिवसों के भीतर पते या बैंक विवरण में परिवर्तन के बारे में एक-दूसरे को लिखित रूप में सूचित करने का वचन देती हैं।

9.3. यह समझौता समान कानूनी बल वाली _____ प्रतियों में तैयार किया गया है: एक ग्राहक के लिए, एक ठेकेदार के लिए और एक प्रति पंजीकरण प्राधिकारी के लिए।

अनुप्रयोग:

1. परिशिष्ट संख्या 1. डिजाइनर पर्यवेक्षण सेवाओं के प्रावधान पर अधिनियम।

2. परिशिष्ट संख्या 2. डिजाइनर के पर्यवेक्षण पर कार्य की अनुसूची।

3. परिशिष्ट संख्या 3. अप्रत्याशित घटना के कारण अनुबंध की समाप्ति का प्रमाण पत्र।

10. पार्टियों के कानूनी पते

ग्राहक: ठेकेदार: डिजाइनर की देखरेखआधार पर कार्य करने वाले व्यक्ति में, जिसे इसके बाद "" कहा जाएगा ग्राहक", एक ओर, और इसके आधार पर कार्य करने वाले व्यक्ति को, इसके बाद "के रूप में संदर्भित किया जाएगा" ठेकेदार", दूसरी ओर, जिन्हें इसके बाद "पार्टियों" के रूप में संदर्भित किया गया है, उन्होंने इस समझौते में प्रवेश किया है, इसके बाद " समझौता”, निम्नलिखित के बारे में:

1. समझौते का विषय

1.1. ठेकेदार ग्राहक के निर्देशों को पूरा करने का वचन देता है, और ग्राहक पते पर साइट पर डिजाइनर पर्यवेक्षण के कार्यान्वयन के लिए उपायों के एक सेट के लिए भुगतान करने का वचन देता है:।

• नियमित साइट विज़िट (प्रति माह विज़िट से अधिक नहीं);
• फर्श, दीवारों और छत को समतल करने के बाद, पुराने विभाजनों को तोड़ने और नए विभाजनों को खड़ा करने के बाद उत्पन्न कामकाजी चित्रों में समायोजन करना;
• इस परियोजना के कार्यान्वयन के अनुपालन पर परामर्श और निगरानी;
• परिष्करण सामग्री का ऑर्डर देना (ग्राहक की ओर से और उसकी ओर से);
• अन्य कार्रवाइयां जो निर्दिष्ट समझौते के दायरे से बाहर नहीं हैं।

2. अनुबंध की कीमत

3. भुगतान की शर्तें

3.1. ग्राहक ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के लिए निम्नलिखित क्रम में भुगतान करता है:

• अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर खंड 2.1 में निर्दिष्ट राशि के % का अग्रिम भुगतान किया जाता है;
• अंतिम भुगतान परियोजना द्वारा प्रदान किए गए मरम्मत और परिष्करण कार्यों के परिसर के पूरा होने पर किया जाता है।

3.2. भुगतान का प्रकार।

4. दायित्वों के निष्पादन के लिए समय-सीमा

4.1. ठेकेदार परियोजना में प्रदान किए गए परिष्करण कार्यों के परिसर की अवधि के दौरान इस अनुबंध के खंड 1 में प्रदान किए गए कार्य करता है।

4.2. ग्राहक कार्य की स्वीकृति की तारीख से कुछ दिनों के भीतर ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के लिए पूरा भुगतान करेगा।

4.3. समझौते की अवधि: समझौता 2019 में लागू होता है और परियोजना द्वारा प्रदान किए गए मरम्मत और परिष्करण कार्यों के परिसर के पूरा होने पर समाप्त होता है।

5. पार्टियों के दायित्व

5.1. ठेकेदार अपने स्वयं के संसाधनों और साधनों का उपयोग करते हुए, इस अनुबंध के दायरे में और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्य करने का वचन देता है।

5.2. ग्राहक वचन देता है:

5.3. अनुबंध अवधि के दौरान ठेकेदार को साइट तक पहुंच प्रदान करें।

5.4. खंड 1 में दिए गए कार्य के लिए ठेकेदार को भुगतान करें, साथ ही इस अनुबंध में प्रदान की गई राशि और शर्तों के भीतर।

6. पार्टियों की जिम्मेदारी

6.1. समझौते के तहत दायित्वों की पूर्ति की शर्तों के पार्टियों द्वारा उल्लंघन के लिए, दोषी पक्ष दूसरे पक्ष को देरी के प्रत्येक दिन के लिए समझौते की कीमत के % की राशि में जुर्माना का भुगतान करेगा, लेकिन % से अधिक नहीं।

6.2. इस अनुबंध के तहत अन्य दायित्वों में से किसी एक पक्ष द्वारा विफलता या अनुचित प्रदर्शन की स्थिति में, दोषी पक्ष दूसरे पक्ष को नुकसान की भरपाई करेगा।

6.3. जुर्माने का भुगतान पार्टियों को दायित्वों को पूरा करने या उल्लंघनों को समाप्त करने से राहत नहीं देता है।

7. अप्रत्याशित घटना

7.1. पार्टियों की इच्छा और इच्छा से परे परिस्थितियों के कारण दायित्वों को पूरा करने में किसी भी देरी या विफलता के लिए कोई भी पक्ष दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, जिसमें नागरिक अशांति, बाढ़, आग और भगवान के अन्य कृत्य शामिल हैं।

8. विवाद समाधान प्रक्रिया

8.1. इस समझौते के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी विवादास्पद मुद्दे, असहमति या दावे को पार्टियों द्वारा बातचीत के माध्यम से हल किया जाता है, और परिणामी समझौते आवश्यक रूप से पार्टियों के एक अतिरिक्त समझौते द्वारा तय किए जाते हैं, जो इस क्षण से इस समझौते का एक अभिन्न अंग बन जाता है। इसके हस्ताक्षर.

8.2. यदि किसी एक पक्ष की राय में, इस समझौते के खंड 8.1 में वर्णित तरीके से पार्टियों के बीच उत्पन्न हुए विवाद को हल करना संभव नहीं है, तो इसे अदालत द्वारा निर्धारित तरीके से हल किया जाएगा।

9. समझौते में संशोधन

9.1. पार्टियों के बीच कोई भी समझौता जो इस समझौते में प्रदान नहीं की गई नई परिस्थितियों को शामिल करता है, उसे वैध माना जाता है यदि पार्टियों द्वारा अतिरिक्त समझौते के रूप में लिखित रूप में इसकी पुष्टि की जाती है।

10. पार्टियों के कानूनी पते और बैंक विवरण

ग्राहक

ठेकेदारकानूनी पता: डाक पता: आईएनएन: केपीपी: बैंक: नकद/खाता: संवाददाता/खाता: बीआईसी:

______________ "__"___________ ____ शहर ________________________________, इसके बाद ___ ठेकेदार, (पूरा नाम) के रूप में जाना जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व _______________________________________________________________________________________________ द्वारा किया जाता है, (स्थिति, पूरा नाम) ________________________________ के आधार पर कार्य करता है एक ओर, और ____________________________________________, इसके बाद ग्राहक को संदर्भित किया जाएगा , (पूरा नाम) ________________________________________________________________________________________________________________ द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं, (स्थिति, पूरा नाम) दूसरी ओर __________________________________ के आधार पर कार्य करते हैं, और एक साथ पार्टियों के रूप में संदर्भित होते हैं, इस समझौते में निम्नानुसार प्रवेश किया है:

1. समझौते का विषय

1.1. इस समझौते के तहत, ठेकेदार निर्माण और स्थापना के साथ कामकाजी दस्तावेज में निहित निर्णयों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ________________ (इसके बाद "सुविधा" के रूप में संदर्भित) पर स्थित ____________________ के निर्माण पर पर्यवेक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। सुविधा में किया गया कार्य.

1.2. ग्राहक इस अनुबंध द्वारा स्थापित तरीके और शर्तों पर ठेकेदार की सेवाओं को स्वीकार करने और भुगतान करने का वचन देता है।

2. डिजाइनर पर्यवेक्षण का संगठन

2.2. वास्तुशिल्प पर्यवेक्षण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है - कार्य दस्तावेज़ीकरण के डेवलपर्स, निष्पादन संगठन के प्रमुख द्वारा नियुक्त। मुख्य वास्तुकार (परियोजना के मुख्य अभियंता) को डिजाइनर की देखरेख करने वाले विशेषज्ञों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2.4. वास्तुशिल्प पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार प्रबंधक और विशेषज्ञों की नियुक्ति निष्पादन संगठन के आदेश द्वारा की जाती है और इसे ग्राहक के ध्यान में लाया जाता है, जो ठेकेदार और राज्य वास्तुकला और निर्माण पर्यवेक्षण अधिकारियों को लिए गए निर्णय के बारे में सूचित करता है।

2.5. डिज़ाइनर की देखरेख करने वाले विशेषज्ञ महत्वपूर्ण संरचनाओं की मध्यवर्ती स्वीकृति के लिए निर्माण स्थल पर जाते हैं और शेड्यूल द्वारा प्रदान की गई समय सीमा के भीतर छिपे हुए काम का निरीक्षण करते हैं, साथ ही ग्राहक या ठेकेदार के विशेष कॉल पर भी जाते हैं।

2.7. निर्माण और स्थापना कार्य पूरा होने पर, पार्टियां संयुक्त रूप से डिजाइनर पर्यवेक्षण सेवाओं के प्रावधान पर एक अधिनियम तैयार करती हैं (परिशिष्ट संख्या 1)।

3. पार्टियों के अधिकार और दायित्व

3.1.1. निर्माणाधीन सुविधा और निर्माण एवं स्थापना कार्य के स्थानों तक पहुंच।

3.1.2. निर्माण परियोजना से संबंधित आवश्यक तकनीकी दस्तावेज से परिचित होना।

3.1.3. डिज़ाइनर के पर्यवेक्षण लॉग में शामिल निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

3.1.4. यदि आवश्यक हो, पहचाने गए उल्लंघनों के साथ किए गए निर्माण और स्थापना कार्य को निलंबित करने और वास्तुकला के काम में कॉपीराइट के उल्लंघन को रोकने के लिए उपाय करने के लिए राज्य वास्तुकला और निर्माण पर्यवेक्षण निकायों और वास्तुकला और शहरी नियोजन के अन्य निकायों को प्रस्ताव देना। कानून के अनुसार.

3.2.1. कामकाजी दस्तावेज़ीकरण और बिल्डिंग कोड और विनियमों की आवश्यकताओं के साथ किए गए निर्माण और स्थापना कार्य के अनुपालन की स्पॉट जांच।

3.2.2. संरचनाओं की विश्वसनीयता, मजबूती, स्थिरता और स्थायित्व सुनिश्चित करने और तकनीकी और इंजीनियरिंग उपकरणों की स्थापना से संबंधित कार्य की उत्पादन तकनीक के साथ गुणवत्ता और अनुपालन पर चयनात्मक नियंत्रण।

3.2.3. रूसी संघ के कानून की आवश्यकताओं और निष्पादन के नियंत्रण के अनुसार कार्य दस्तावेज़ीकरण में परिवर्तन करने की आवश्यकता से संबंधित मुद्दों का समय पर समाधान।

3.2.4. निर्माण और स्थापना कार्य करने वाले श्रमिकों और ग्राहक के प्रतिनिधियों को डिज़ाइन और कार्य दस्तावेज़ीकरण से परिचित कराने की सुविधा प्रदान करना।

3.2.5. कामकाजी दस्तावेज़ीकरण से पहचाने गए विचलन और नियामक दस्तावेजों की आवश्यकताओं के उल्लंघन को खत्म करने के लिए त्वरित उपाय करने के लिए, डिज़ाइनर पर्यवेक्षण करने वाले विशेषज्ञों के निर्देशों के असामयिक और खराब-गुणवत्ता वाले कार्यान्वयन के बारे में ग्राहक को सूचित करना।

3.2.6. भागीदारी:

बाद की संरचनाओं के निर्माण से छिपे कार्य का निरीक्षण करना, जिसकी गुणवत्ता खड़ी की जा रही इमारतों और संरचनाओं की ताकत, स्थिरता, विश्वसनीयता और स्थायित्व को निर्धारित करती है;

व्यक्तिगत महत्वपूर्ण संरचनाओं के निर्माण के दौरान स्वीकृति में।

3.3. ग्राहक भवन संरचनाओं, उत्पादों, असेंबलियों और अन्य प्रकार के कार्यों, कार्यालय और आवासीय परिसरों, परिवहन, संचार, कंप्यूटर उपकरण आदि के वाद्य निरीक्षण के लिए उपकरणों और उपकरणों के साथ क्षेत्र पर्यवेक्षण करने वाले विशेषज्ञों को प्रदान करने के लिए बाध्य है।

4. अनुबंध मूल्य

4.2. अगले कैलेंडर माह की समाप्ति के बाद _____ दिनों के भीतर, ग्राहक ठेकेदार द्वारा जारी चालान के आधार पर पिछली अवधि के लिए वास्तव में प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान करता है।

5. पार्टियों की जिम्मेदारी

5.1. समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व की पूर्ति न होने या अनुचित पूर्ति के लिए, पक्ष कानून द्वारा निर्धारित तरीके से उत्तरदायी हैं।

6. विवाद समाधान प्रक्रिया

6.1. इस समझौते के तहत विवादों पर ____________ अदालत में विचार किया जाता है।

6.2. पार्टियों के बीच संबंध जो समझौते द्वारा विनियमित नहीं हैं, रूसी संघ के वर्तमान कानून द्वारा शासित होते हैं।

7. अनुबंध को बदलने और समाप्त करने की शर्तें

7.1. समझौते में संशोधन और समाप्ति रूसी संघ के कानून द्वारा निर्धारित तरीके से की जाती है, समाप्ति के समय मौजूद दायित्वों के लिए पार्टियों के बीच उचित आपसी समझौते के साथ।

8. अप्रत्याशित घटना

8.1. बल की बड़ी परिस्थितियों की घटना, अर्थात्, दी गई शर्तों के तहत असाधारण और अप्रत्याशित परिस्थितियां, पार्टियों को इस समझौते के तहत दायित्वों की गैर-पूर्ति या असामयिक पूर्ति के लिए दायित्व से मुक्त करती हैं।

8.2. यदि कोई पार्टी जिसके दायित्वों की पूर्ति को अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रोका जाता है, सात दिनों के भीतर ऐसी परिस्थितियों की घटना के बारे में रूसी संघ के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों को जमा करके दूसरे पक्ष को सूचित नहीं करता है, तो वह अधिकार से वंचित है इन परिस्थितियों का संदर्भ लें.

8.3. यदि अप्रत्याशित घटना की परिस्थितियाँ _____ कैलेंडर महीनों से अधिक समय तक चलती हैं, तो किसी भी पक्ष को जुर्माना अदा किए बिना, दूसरे पक्ष को लिखित रूप में सूचित करके अदालत के बाहर इस समझौते को एकतरफा समाप्त करने का अधिकार है। इस मामले में, पार्टियां, समझौते की समाप्ति के दिन से पहले _____ कार्य दिवसों के बाद, समझौते के निष्पादन के दौरान उन्हें जो प्राप्त हुआ था, वह द्विपक्षीय अधिनियम (परिशिष्ट संख्या 3) के आधार पर एक-दूसरे को वापस कर देती हैं।

8.4. अप्रत्याशित घटना की परिस्थितियों की घटना को साबित करने का दायित्व अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफलता के संबंध में ऐसी परिस्थितियों का हवाला देने वाली पार्टी पर है।

9. अंतिम प्रावधान

9.1. यह समझौता दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से लागू होता है और तब तक वैध रहता है जब तक कि पक्ष इसके तहत अपने दायित्वों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर लेते।

9.2. पार्टियां अनुबंध के लिए कोई अतिरिक्त समझौता किए बिना, परिवर्तन की तारीख से _____ कार्य दिवसों के भीतर पते या बैंक विवरण में परिवर्तन के बारे में एक-दूसरे को लिखित रूप में सूचित करने का वचन देती हैं।

9.3. यह समझौता समान कानूनी बल वाली _____ प्रतियों में तैयार किया गया है: एक ग्राहक के लिए, एक ठेकेदार के लिए और एक प्रति पंजीकरण प्राधिकारी के लिए।

अनुप्रयोग:

1. परिशिष्ट संख्या 1. डिजाइनर पर्यवेक्षण सेवाओं के प्रावधान पर अधिनियम।

2. परिशिष्ट संख्या 2. डिजाइनर के पर्यवेक्षण पर कार्य की अनुसूची।

3. परिशिष्ट संख्या 3. अप्रत्याशित घटना के कारण अनुबंध की समाप्ति का प्रमाण पत्र।

10. पार्टियों के कानूनी पते

ग्राहक: ठेकेदार: