Можно ли отказаться от контракта. Возможен ли отказ от службы по контракту

Одностороннее расторжение контракта – почти всегда конфликт. У заказчика есть право расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Возможно ли злоупотребление со стороны заказчика?

Согласно ч. 8 ст. 95 № 44-ФЗ расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ, при условии, что это было предусмотрено контрактом (ч. 9 ст. 95 № 44-ФЗ).

В законе № 44-ФЗ установлены обязательные этапы одностороннего расторжения (чч.12-22, ст.95 № 44-ФЗ):

1. обязательное уведомление второй стороны,
2. отмена решения об одностороннем расторжении в случае, если в течение десяти дней от даты уведомления вторая сторона устранила нарушение условий контракта.

Заказчик имеет право на одностороннее расторжение контракта. А как же участник?

Если заказчик предусмотрел возможность одностороннего расторжения контракта, поставщик также имеет право на односторонний отказ от исполнения контракта 44-ФЗ.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом от исполнения контракта другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба (ч.23, ст.95 № 44-ФЗ).

Возникает вопрос: Если подрядчик выполнил работы в срок и качественно, а заказчик уклоняется от подписания форм КС и оплаты, то заказчик сможет расторгнуть контракт и не платить за выполненные работы?

Нет, по закону такая ситуация невозможна. Заказчик не может расторгнуть контракт, не имея на это существенной причины, и не может не оплатить выполненные работы, даже если контракт расторгается.

Односторонний отказ от исполнения контракта 44-ФЗ: причины и условия:

1. Причиной одностороннего расторжения может быть только «существенное нарушение договора другой стороной», причем существенным является «нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора» (ч.2, ст.450, ГК РФ), а также конкретные причины, указанные в тексте контракта.
2. В контракте должны быть обязательно указаны условия ответственности заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта (ч.4, ст.34 № 44-ФЗ). Пени и штрафы за нарушение сроков оплаты также должны быть указаны в контракте (ч.5, ст.34 № 44-ФЗ).

В соответствии с этими пунктами поставщик сможет потребовать возмещения ущерба.

И все-таки, при исполнении и расторжении контракта следует руководствоваться законом № 44-ФЗ «О контрактной системе», а не Гражданским кодексом?

№ 44-ФЗ говорит, что расторжение контракта возможно по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством. Значит, если какие-то условия и обязанности при расторжении контракта не описаны в законе о закупках, действует Гражданский кодекс и остальные Федеральные законы, в той части, в какой они не противоречат №44-ФЗ. «Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать настоящему Федеральному закону» (ч.1, ст.2, № 44-ФЗ).

Расторжение госконтракта по 44-ФЗ. Что говорит закон о госзакупках?

Заказчик может провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. Если выявлены нарушения со стороны поставщика, то заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке (ч. 10, 11 ст. 95).

В течение трех рабочих дней с даты принятия решения об одностороннем расторжении контракта заказчик размещает его в ЕИС и направляет поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Возможны и другие способы уведомления поставщика, например, через электронную почту. Главное, чтобы такие способы обеспечивали фиксирование уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (ч. 12 ст. 95).

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта (ч. 13 ст. 95).

Информация о поставщике, с которым контракт был расторгнут, включается в РНП (ч. 16 ст. 95). Если в течение этих десяти дней поставщик, подрядчик или исполнитель успеет исправить нарушения, то заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (ч. 14 ст. 95). Будьте внимательны! У поставщика есть право на одну единственную ошибку. Заказчик не отменит свое решение в случае повторного нарушения.

Поставщик, подрядчик или исполнитель со своей стороны также вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в контракте было предусмотрено подобное право заказчика (ч. 19 ст. 95). Процедура направления заказчику уведомления о решении расторгнуть контракт — аналогична процедуре направления такого решения от заказчика к поставщику, описанной выше. Стороны вправе потребовать возмещения ущерба по условиям, приведенным в ч. 23 ст. 95.

Не устроило качество услуг — заказчик расторгает контракт? Не всегда

По условиям контракта поставщик принял на себя обязательство по оказанию охранных услуг на охраняемых объектах, перечень которых утвержден в приложении к контракту (наличие одного поста, осуществление охраны одним охранником в смену, круглосуточное несение службы).

Заказчик провел проверку оказания услуг, по результатам которой пришел к выводу, что качество оказания услуг не соответствует требованиям государственного контракта.

На основании результатов проверки заказчик издал приказ об одностороннем отказе от исполнения контракта, решение было направлено поставщику и получено им.

Поставщик направил заказчику письмо, в котором сообщил об устранении выявленных нарушений, а также указал, что заказчик нарушил процедуру — односторонний отказ от исполнения контракта условиями контракта не предусмотрен, в связи с чем расторжение контракта возможно только в судебном порядке. Согласно пункту 10.3 контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. Поставщик считает, что заказчик неправомерно отказался от исполнения государственного контракта.

Суд установил, что условия контракта не предусматривают право ответчика на расторжение контракта в одностороннем порядке без обращения в суд, поэтому отказ ответчика от исполнения контракта в одностороннем порядке является незаконным (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 19.11.2014 № Ф06-16631/2013 по делу № А49-2126/2014).

Поставщик отказался от исполнения контракта. Что делать заказчику?

Поставщик направил заказчику письмо о приостановлении им исполнения контракта, но не указал основания такого приостановления.

При рассмотрении дела суд установил, что поставщик фактически не приступил к выполнению своих обязательств по контракту. В силу ст. 715 ГК РФ предусмотрено, что если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В связи с тем, что поставщик фактически не приступил к исполнению своих обязательств, заказчик правомерно рассмотрел данное письмо в качестве одностороннего отказа от исполнения контракта, которое было предусмотрено контрактом, и направил в ответ свое решение о том, что он также в одностороннем порядке готов расторгнуть контракт.

В соответствии с частью 14 статьи 95 № 44-ФЗ заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение 10-дневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение, послужившее основанием для принятия указанного решения. Но в течение указанного в законе срока поставщик к оказанию услуг не приступил и не устранил нарушения, послужившие основанием для принятия данного решения.

Поэтому суд признал расторжение контракта правомерным (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.02.2015 по делу № А56-6651/2014).

Вебинар в Школе электронных торгов

Подрядчик нарушил сроки

Контрактом предусмотрено выполнение подрядчиком проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ и их последовательность в соответствии с техническим заданием. Срок начала работ установлен с 18.06.2012, окончание — не позднее 19 месяцев со дня заключения контракта, в том числе, подготовка рабочей и сметной документации, строительство и сдача в эксплуатацию жилых домов.

Согласно п. 4.2.2 контракта подрядчик обязался выполнить рабочую документацию в объеме, необходимом для получения разрешения на строительство; согласовать ее с заказчиком и компетентными органами, и передать заказчику.

В связи с неисполнением ответчиком обязательств в определенные контрактом сроки, истец обратился в арбитражный суд с требованием о расторжении контракта на основании п. 1 ч. 2 ст. 450 ГК РФ.

Применительно к муниципальному контракту на выполнение подрядных работ существенным нарушением его условий является нарушение сроков выполнения работ. Как установлено судом, исходя из дат оформления документов на передачу части рабочей документации, данные работы по подготовке рабочей и сметной документации выполнены подрядчиком с нарушением срока, установленного контрактом.

При этом в полном объеме рабочая документация подрядчиком на момент рассмотрения спора в суде не изготовлена.

Таким образом, суд пришел к обоснованному выводу о нарушении ответчиком сроков изготовления указанной документации, то есть существенном нарушении условий контракта (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.01.2015 № Ф09-9280/14 по делу № А60-10485/2014).

Также было установлено, что заказчиком был соблюден досудебный порядок — ответчику было предложено расторгнуть вышеуказанный контракт. Требование о расторжении контракта удовлетворено.

Отказ от приемки

Согласно контракту поставщик обязался поставить заказчику расходные материалы для копировально-множительной техники в соответствии со спецификацией, с необходимой документацией (счет, счет-фактура, товарная накладная ТОРГ-12, акт приема-передачи товара).

Согласно п. 3.3 товар поставляется в упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке и перегрузке и с маркировкой: индекс, количество, вес, страна и название фирмы-производителя, модель аппарата, на который поставляется товар.

Согласно п. 9.1 договора поставка товара осуществляется в течение пяти рабочих дней после подписания договора. То есть в срок до 11.04.2014.

Как следует из представленных доказательств, первоначально товар предлагался к приемке 10.04.2014, в которой поставщику было отказано по мотиву недопоставки товара, неверного указания в товаросопроводительных документах количества товара, неверного указания наименования поставляемого товара, отсутствием в передаточных актах серийных номеров товара и информации о дате изготовления товара.

В дальнейшем поставщик поставил недостающее количество товара, но не привел товаросопроводительные документы в соответствие с условиями контракта.

Заказчик потребовал уплаты неустойки за просрочку поставки в полном объеме и в одностороннем порядке расторг контракт, указав как причину неверное оформление документов. Ч. 1 ст. 520 ГК РФ устанавливает: если поставщик не поставил предусмотренное договором поставки количество товаров в установленный срок, покупатель вправе потребовать допоставить необходимое количество товара.

Нормы ГК РФ и положения контракта в случае недопоставки не предоставляют покупателю право на отказ от принятия товара.

Суд правомерно указал на то, что в рамках приемки товара заказчиком не установлено каких-либо нарушений поставщиком требований к качеству товара, что дополнительно свидетельствует о неправомерном отказе заказчика от приемки.

Неверное указание в товаросопроводительных документах информации о товаре также не является обстоятельством, препятствующим принятию товара по условиям контракта и тем более, основанием для одностороннего расторжения контракта.

Требования о взыскании неустойки частично удовлетворены, поскольку поставщиком были нарушены сроки поставки заказчику товара, однако взыскиваемая неустойка уменьшена на основании ст. 333 ГК РФ, так как частично поставка была выполнена в срок. Требования поставщика о признании недействительным одностороннего расторжения контракта удовлетворены (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2014 № 09АП-51223/2014 по делу № А40-94139/2014). Они были признаны правомерными, поскольку заказчик расторг контракт по основанию, которое не предусмотрено ни в законе, ни в контракте.

Вывод

Государственный контракт можно расторгнуть в одностороннем порядке. Главное — придерживаться законодательных норм и правил. Попытки уклониться от исполнения контракта через неправомерное расторжение в одностороннем порядке легко выявляются в ходе арбитражного процесса. Поэтому и поставщикам, и заказчикам лучше изначально добросовестно подходить к исполнению своих обязательств.

Основной курс для специалистов заказчика. Управление государственными и муниципальными закупками» . Пройдите курс и получите удостоверение о повышении квалификации 120 часов.

137 481 просмотр

Односторонний отказ от исполнения брачного договора: порядок расторжения

Средня оценка 4 от 3 пользователей

Брачный договор на сегодняшний день понятие не совсем распространенное, однако, данное заключение имеет множество преимуществ для людей, вступающих в брак. Многие молодожены или супруги со стажем не согласны с положениями Семейного Кодекса о пополам, так как в жизни часто бывает, что один зарабатывает больше и тратит средства на обеспечение семьи и жилищных условий, а другой только на себя либо вовсе не работает. Поэтому брачный договор как нельзя кстати может удовлетворить любые имущественные несогласия участников брака. Но, на практике встречается такое, что одна сторона поменяла свои планы или передумала соблюдать прописанные условия брачного договора. Можно ли в действительности отказаться от выполнения возложенных обязательств по контракту в одностороннем порядке?

Согласно статье 450 Гражданского Кодекса, отказаться от выполнения условий брачного договора в одностороннем порядке невозможно. Исключением являются отдельные ситуации, а также ряд нарушений, о которых мы вам расскажем.

Если возможность отказаться от выполнения прописанных обязательств установлена как один из пунктов брачного договора

Понятно, что отказываться без уважительной причины, просто потому, что одна из сторон передумала выполнять свои обязательства, нельзя. Условия, при которых возможен пересмотр договора или отмена отдельных действий, должны быть конкретно прописаны в контракте. Для большего понимания приведем пример. Жена занимается домохозяйством и детьми, а муж зарабатывает деньги, полностью их содержит, обеспечивает полноценными жилищными условиями, но , то, что он приобрел за заработанные им деньги, он с супругой пополам не делит. Но вот, у мужа возникли трудности с работой или бизнесом, в результате жена вынуждена была выйти на работу, и как следствие, отказывается соблюдать данное условие договора.

Весомое изменение положения сторон, по сравнению с теми, когда заключался брачный договор

Сейчас речь идет о таких изменениях, которые каждая из сторон не могла предвидеть при составлении контракта и на данный момент они существенно усложняют выполнение договоренностей (статья 451 ГК РФ). То есть, если бы данные обстоятельства присутствовали на момент подписания договора, то, возможно, он был бы составлен совсем на иных условиях. Чаще всего такие неприятные обстоятельства случаются по непредвиденным причинам, либо неподвластным человеку для изменения. В результате такой ситуации, одна из сторон теперь находится в крайне невыгодном положении согласно пунктам контракта и несет существенные потери, которые ранее никак нельзя было предугадать при подписании договора, поэтому полностью нарушает ее интересы. Мы сейчас не говорим об обстоятельствах из-за которых один из супругов не может выполнить обязательства по договору, то есть речь не идет о непреодолимых действиях, когда жизненные условия заставляют нас нарушать договор не по своей воле.

Жесткое нарушение пунктов брачного договора одной из сторон

При существенных нарушениях договоренностей по брачному контракту, его действие можно аннулировать (статья 450 ГК РФ). Здесь в первую очередь речь идет о таких условиях, которые причиняют огромный материальный ущерб, а также нарушают интересы одной из сторон, причем второй супруг, заведомо это сделал. Например, по условиям брачного договора все имущество, которое будет покупаться в период брака, и регистрироваться на имя каждого из супругов не будет подлежать разделу. Например, в жизни, они имели совместную квартиру, хотели ее продать, чтобы купить две поменьше. В итоге, супруг который реализовал недвижимое имущество, приобрел одну квартиру и автомобиль, которые записал на свое имя, из-за чего нарушил интересы второй стороны, а она понесла существенные имущественные потери.

Односторонний отказ от выполнения условий брачного контракта без явных нарушений пунктов и сложных непреодолимых обстоятельств, возможен только по добровольному соглашению сторон.

Порядок одностороннего отказа от условия брачного договора

В одностороннем порядке данный вопрос может решаться только через суд. Для этого у вас должны быть веские основания, а также хорошая доказательственная база, которая поможет вам выиграть это нелегкое дело. Хорошо, если вам удастся заручиться поддержкой адвоката. Он будет не только представлять ваши интересы в суде, но и поможет правильно составить заявление, а также собрать доказательства. В заявлении кроме правильно изложенной претензии, обязательно необходимо ссылаться на содержание статей закона, которые регулируют данный вопрос (статья 43 СК РФ и 450-451 ГК РФ).

Иск подается в мировой или районный суд, все зависит от цены вопроса. Если в результате положительного решения вы получите материальную компенсацию свыше 50 000 рублей, то заявление направляется районному судье по месту регистрации второй стороны. К заявлению необходимо также приложить следующие документы:

• копии паспортов обеих сторон;
• брачный договор;
• свидетельство о заключении брака;
• допсоглашения к брачному договору, если таковые имеются;
• квитанция об уплате государственного налога;
• справки, квитанции и прочие заверенные бумаги, которые могут служить доказательствами для выполнения одностороннего отказа.

Если вы находитесь в отъезде или у вас нет возможности обратиться в нужный судебный орган, вы можете заявление вместе с пакетом документов (копии) отправить по почте, а при личной явке предъявить оригиналы.

В этом вопросе очень важно в заявлении подробно указать, в чем именно нарушаются ваши интересы, а также, почему вы не учли данные факты на этапе составления договора. После того как судья ознакомится с делом, на это обычно уходит до одного месяца, он назначит судебное заседание, где по итогу сможет вынести одно из решений: отказать в просьбе одностороннего невыполнения обязательств по брачному контракту, изменить частично его содержание или полностью расторгнуть.

Что будет за отказ выполнять согласованную договоренность

Отказ от выполнения условий договора влечет его пересмотр, внесение правок или полную отмену. Если за время его существования были уже выполнены какие-либо имущественные сделки, то это может повлечь за собой материальную ответственность одной из сторон или аннулирование сделки и возмещение ущерба (статья 450.1 пункт 3 ГК РФ). Данное требование может выставляться второй стороной или быть вынесено после судебного разбирательства.

Образец иска об изменении или расторжении контракта

Единого стандарта для всех исковых заявлений не существует. Однако они должны подчиняться общим требованиям, изложенных в статьях 131, 132 Гражданско-Процессуального Кодекса РФ.

Чтобы не допустить ошибок, вы можете ознакомиться или по ссылке

Изменение и расторжение брачного договора

Изменить или расторгнуть брачный договор лучше всего в добровольном порядке по соглашению обеих сторон, учитывая, в каких обстоятельствах оказался один из супругов и почему выставляет данную просьбу. Это право не противоречит законодательству и зафиксировано в статье 43 Семейного Кодекса. В данном случае супругам необходимо повторно обратиться к нотариусу, где будут внесены новые правки к контракту, либо он будет полностью расторгнут, если ранее никакие операции имущественного характера не были реализованы. В противном случае, если одна сторона не желает идти на уступки, единственный шанс изменить ситуацию – это обратиться в судебный орган с исковым заявлением (статья 450 пункт 2 ГК РФ). О порядке проведения судебной процедуре мы уже писали выше.

Решение суда об изменении брачного контракта

Если кроме как обращения с судебным иском, другого варианта урегулировать вопрос у вас не остается, то после изучения дела и выслушивания обеих сторон, судья может вынести следующие решения:

• отказать в иске и тогда истцу придется выполнять установленные обязанности согласно договору;
• изменить частично условия контракта, которые нарушают интересы одной стороны;
• полностью отменить действие договора.

При вынесении судебного заключения, судья обязательно учитывает последствия одностороннего отказа. Если суд выносит решение изменить или расторгнуть супружеский контракт, то на следующем этапе вам необходимо явиться к нотариусу для внесения указанных поправок, либо полностью заверить отмену договора, а после составить новый (при желании). В судебном решении также будут внесены указания, касаемо имущественных сделок, которые уже были проведены (при наличии таковых), их дальнейшая судьба и при необходимости материальная компенсация.

То есть, учитывая все вышесказанное, лучше всего решать вопрос обоюдно, в добровольном порядке по соглашению обеих сторон. Таким образом вы сможете самостоятельно регулировать действие брачного договора, вносить туда свои изменения или полностью производить его отмену, при помощи нотариуса, если интересы одной из сторон сильно ущемляются. Иначе, придется обращаться в суд. Так как законом не предусмотрен односторонний отказ от выполнения обязательств по супружескому контракту, то не всегда можно рассчитывать на то, что судья примет вашу сторону.

В Правозащитную инициативу «Гражданин и Армия» поступают обращения от проходящих военную службу по призыву военнослужащих о том, что их под различными предлогами принуждают к подписанию контракта. Например, пишут, что перевели в миротворческий батальон, а там обязательное условие – заключение контракта и т.п.

Законодательство четко устанавливает, что основное условие заключения контракта о прохождении военной службы - добровольность, т. е. желание гражданина, проходящего военную службу по призыву, заключить такой контракт. Это прямо указано в статье 32 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Любое прямое или косвенное принуждение к заключению контракта - незаконно.

Юрист Арсений Левинсон дает следующий правовой комментарий по данной ситуации:

«На практике есть две стадии перевода военнослужащего по призыву на контрактную основу - подача по команде рапорта о желании поступить на службу по контракту (который должен быть рассмотрено в срок до 30 дней) и подписание контракта.

Срок первого контракта по закону — 2 года. То есть, меньше чем на два года контракт не заключается.

Если у Вас нет желания служить еще 2 года, то надо отказываться и от подачи рапорта и от подписания контракта. Если рапорт уже подан, то все равно можно отказаться от заключения контракта, подав соответствующий рапорт, что Вы отказываетесь от подписания контракта. Конечно, в данном случае можно встретить еще большее противодействие, но тут важно проявить мужество и защищать свое право отказаться от подписания контакта.

По фактам принуждения или склонения к поступлению на военную службу по контракту надо обращаться с жалобой к командованию военного округа, в военную прокуратуру.

Скажите пожалуйста, могут ли моему мужу отказать в службе по контракту в военской части, если у него было лишение прав (вождение в нетрезвом состоянии)? Права ему уже вернули 1 год назад.

Здравствуйте, Елена.

Нет, это не является основанием, для отказа кандидату, поступающему на военную службу по контракту.

Согласно п.5 ст. 34 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе":

5. Основаниями для отказа кандидату, поступающему на военную службу по контракту, в заключении с ним соответствующего контракта являются:

отсутствие в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах вакантных воинских должностей согласно профилю подготовки кандидата или полученной им военно-учетной специальности;

решение аттестационной комиссии воинской части, утвержденное командиром (начальником) воинской части, о заключении контракта о прохождении военной службы с другим кандидатом по итогам конкурсного отбора;

решение комиссии военного комиссариата или аттестационной комиссии воинской части о несоответствии кандидата, поступающего на военную службу по контракту, требованиям, установленным настоящим Федеральным законом.

Контракт о прохождении военной службы не может быть заключен с гражданами, в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено наказание, в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд, гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, отбывавшими наказание в виде лишения свободы. Контракт не может быть заключен с гражданами, лишенными на определенный срок вступившим в законную силу решением суда права занимать воинские должности, в течение указанного срока.

(в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 112-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

6. Командир (начальник) воинской части принимает решение о заключении нового контракта о прохождении военной службы или об отказе в его заключении с военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, не позднее чем за три месяца до истечения срока действующего контракта.

7. В случае отказа гражданину (иностранному гражданину) в заключении контракта о прохождении военной службы он имеет право обжаловать данное решение в вышестоящий орган, прокуратуру или суд.

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ)

Советую Вам обжаловать данное решение в судебном порядке.

Лишен водителского удостоверения, не оплачены штрафы с начисленными процентами, могут ли отказать в службе по контракту?

Конкретно этого основания - привлечение к административной ответственности - не указано в законе "О воинской обязанности и военной службе", как основания для отказа в заключении контракта. Но будет проводиться комиссия военного комиссариата по отбору кандидатов, поступающих на военную службу по контракту, которая может посмотреть на это как на основание для отказа. Поэтому штрафы лучше оплатить и больше их не получать.

Как расторгнуть контракт в армии по собственному желанию? Военнослужащие по контракту, по сути, не совсем относятся к стандартному понятию «работник», так как их отношения с работодателем регулируются Трудовым кодексом РФ лишь частично (в тех аспектах, которые не обозначены в каких-либо специальных актах и положениях о военной службе).

Именно поэтому часто возникают вопросы и споры касательно обязанностей, возможностей и прав служащего. Во многом эти понятия отличаются по сравнению с гражданскими людьми, как в отношении ограничений, так и в плане преимуществ. Например, среди служащих часто возникает вопрос, как расторгнуть контракт в армии по собственному желанию. - одно из наших направлений деятельности.

Как составить рапорт об увольнении из армии?

На сегодняшний день личная инициатива расторжения договора возможна в случае наличия для этого уважительной причины по решению аттестационной комиссии.

Основным вопросом при этом является перечень тех самых причин. Законодательно он не закреплен, поэтому каждый служащий, имеющий желание досрочно расторгнуть контракт, указывает в заявлении реальное положение дел, которое уже рассматривается вышестоящими инстанциями, после чего они выносят свой субъективный вердикт.

Но здесь важно знать опыт других военнослужащих и советы нашего адвоката, которые уже знают, как расторгнуть контракт в армии по собственному желанию, какие есть причины на это.

Порядок рассмотрения рапорта об увольнении военнослужащего

При окончательно принятом решении с Вашей стороны подается рапорт командованию с указанием причины увольнения. Ваше подлежит сдаче и освобождению после принятия решения со стороны командования. В случае нарушение порядка освобождения произойдет выселение из служебного жилья в принудительном порядке.

Рапорт рассматривается не более 30 дней, после чего военнослужащий должен получить письменный ответ.

Возможность прекращения службы по своей инициативе не предусмотрена, хотя это не является причиной удерживать военнослужащего против его воли. В том случае, когда военнослужащий не согласен с решением он всегда может обратиться к нам за юридической помощью по опротестованию решения в военный гарнизонный суд или военную прокуратуру.

ВНИМАНИЕ : смотрите видео с советами, как получить жилье военнослужащим, расторгнуть контракт и отстоять свое право. Подпишитесь на наш канал YouTube и через комментарии к ролику Вы сможете бесплатно советоваться с военным юристом по решению своей проблемы.

Основания для расторжения контракта в армии

По закону есть определенные причины, которые могут стать главным аргументом для досрочного прекращения контрактной службы:

1. условия контракта не выполняются (существенное, систематическое нарушение договора, которое является доказанным или его можно доказать. При этом нужно точно знать, как правильно расторгнуть контракт в армии по собственному желанию, иначе вместо увольнения можно нажить проблемы с руководством);
2. денежное довольствие военнослужащих не дает возможность должным образом обеспечить себя и свою семью всем необходимым;
3. по семейным обстоятельствам (уход за родственниками, невозможность проживания рядом, уход за ребенком или осуществление обязанностей опекуна и т.д.);
4. по состоянию здоровья (необходимо получить справку от врачебной комиссии, подтверждающую невозможность продолжения службы);
5. религиозные взгляды военнослужащего, которые стали мешать прохождению службы в надлежащей форме;
6. военнослужащий понял, что не может использовать на занимаемой должности весь свой
7. потенциал, а вышестоящая должность ему еще будет долго не доступна;
8. смерть одного из близкого, тоже военнослужащего стала причиной, по которой прохождение службы невозможно;
9. переход на высшую избирательную должность, наделение полномочиями высшего государственного должностного лица;
10. иные причины увольнения военнослужащего по собственному желанию.

Помощь адвоката в расторжении контракта в армии

Наш военный юрист помогает, как советом в ходе консультации, так и может за Вас сформулировать рапорт об увольнении указав в нем все необходимое всего за 3 000 рублей . При этом мы работаем дистанционно для военнослужащих за пределами нашего региона.

Как составить дистанционно рапорт с нашей помощью?

1. Сделайте заявку по Вашему вопросу на электронную почту: katsaylidi@сайт
2. После анализа заявки мы выставим Вам счет на оплату составления рапорта военнослужащего 3 000 рублей
3. Оплатить счет можно любым способом, смотрите по ссылке
4. В режиме 24 часа мы составим рапорт и вышлем Вам результат на электронную почту, разъясним подачу документа адресату

Все эти моменты крайне важно принимать во внимание. Вопрос военному юристу нашего адвокатского бюро Вы всегда можете задать, как лично в офисе, так и по телефону. Закажите услугу по составлению рапорта об увольнении по собственному желанию уже сегодня!!!

Читайте еще по вопросу защита военнослужащих: