Скачать заявка на поставку стройматериалов. Как оформляется договор поставки строительных материалов

ДОГОВОР ПОСТАВКИ N _____

строительных материалов

г. _________________ "___"__________ ___ г.

Именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующ__ на основании ___________________, с одной стороны, и ___________________, именуем__ далее «Покупатель», в лице ___________________, действующ__ на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется в согласованные Сторонами сроки передать Покупателю строительные материалы (далее по тексту — «товары») в количестве, ассортименте, комплектности и по ценам, указанным в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать товары в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2. Общее количество поставляемых по настоящему Договору товаров составляет:

1.2.1. ___________________________________________________ в количестве (наименование товара) ____________________________________________________. (указать количество или порядок его определения) 1.2.2. ___________________________________________________ в количестве (наименование товара) ____________________________________________________. (указать количество или порядок его определения)

Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении либо в договоре может быть установлен порядок его определения.

1.3. Поставка товаров по настоящему Договору осуществляется партиями.

1.4. Поставка по настоящему Договору осуществляется путем доставки Поставщиком товаров Покупателю.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

2.1. При возникновении необходимости поставки очередной партии товаров Покупатель подает заявку Поставщику, содержащую сведения о наименовании, количестве, ассортименте требуемых товаров, а также сроки их поставки.

2.2. На основании заявки, полученной от Покупателя, Поставщик составляет и направляет Покупателю для рассмотрения и подписания Спецификацию на поставку очередной партии товаров, соответствующую требованиям, установленным п. 2.3 настоящего Договора.

2.3. Спецификация должна содержать следующие сведения:

— наименование товаров;

— ассортимент и количество товаров каждого вида, комплектность товаров;

— цена товаров, общая стоимость поставляемых товаров, включающая в себя сумму НДС;

— сроки и порядок оплаты стоимости товаров;

— сроки поставки товаров;

— адрес поставки товаров в случае, если он отличен от указанного в п. 2.4 настоящего Договора;

— иные условия по усмотрению Сторон.

2.4. Поставщик осуществляет доставку товаров Покупателю по адресу: _______________________.

2.5. Датой поставки считается дата доставки товаров Поставщиком Покупателю и подписания Сторонами соответствующих товаросопроводительных документов.

2.6. Право собственности на товары и риск случайной гибели и повреждения товаров переходит от Поставщика к Покупателю в момент поставки товаров (п. 2.5 настоящего Договора).

2.7. Одновременно с поставляемыми товарами Поставщик передает Покупателю документы на товары, в том числе документы, подтверждающие качество поставленных товаров, а также иные, предусмотренные требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО, АССОРТИМЕНТ И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРОВ

3.1. Количество, ассортимент и комплектность товаров определяются на каждую конкретную партию в Спецификации и фиксируются в накладной.

3.2. Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать:

— стандарту N ___________;

— техническим условиям N ___________, утвержденным _________________.

3.3. Дополнительные требования к качеству и комплектности поставляемых товаров: _______________________.

3.4. Гарантийный срок на поставляемые товары определяется в соответствии с ____________________________________________________________ (реквизиты стандарта, технических условий или иного документа, предусматривающего гарантийный срок) и указывается Сторонами в Спецификациях.

Дополнительные гарантии качества, предоставляемые Поставщиком: _______________________.

3.5. Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в течение _______________________.

Товары должны быть поставлены в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка товаров. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено Спецификацией, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда такая поставка произведена с предварительного письменного согласия Покупателя.

3.6. При передаче Поставщиком товаров в ассортименте, не соответствующем требованиям, указанным в соответствующей Спецификации, Покупатель вправе отказаться от принятия и оплаты таких товаров, а если они оплачены — потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

3.7. Если Поставщик передал Покупателю наряду с товарами, ассортимент которых соответствует требованиям, указанным в Спецификации, товары с нарушением таких требований, Покупатель вправе по своему выбору:

— принять товары, соответствующие условию об ассортименте, и отказаться от остальных товаров;

— отказаться от всех переданных товаров;

— потребовать заменить товары, не соответствующие условию об ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном Спецификацией;

— принять все переданные товары.

При предъявлении Покупателем требования о замене товаров, не соответствующих условию об ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном Спецификацией, замена должна быть произведена Поставщиком в срок, согласованный Сторонами, но не более ___________ с даты _________________.

При отказе от товаров, ассортимент которых не соответствует требованиям Спецификации, или предъявлении требования о замене товаров, не соответствующих условию об ассортименте, Покупатель вправе также отказаться от оплаты этих товаров.

3.8. Товары, не соответствующие условию договора об ассортименте, считаются принятыми, если Покупатель в разумный срок после их получения не сообщит Поставщику о своем отказе от товаров.

Если Покупатель не отказался от товаров, ассортимент которых не соответствует Спецификации, он обязан их оплатить по цене, согласованной с Поставщиком.

3.9. В случае поставки товаров ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

— соразмерного уменьшения стоимости товаров;

— безвозмездного устранения недостатков товаров в срок, согласованный Сторонами, но не более _________ с даты ________________;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков товаров.

В случае существенного нарушения требований к качеству товаров Покупатель вправе по своему выбору:

— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за товары денежной суммы;

— потребовать замены товаров ненадлежащего качества товарами, соответствующими условиям настоящего Договора.

3.10. В случае поставки некомплектных товаров Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

— соразмерного уменьшения покупной цены;

— доукомплектования товаров в срок, согласованный Сторонами, но не более _________ с даты ________________.

Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании товаров, Покупатель вправе по своему выбору:

— потребовать замены некомплектных товаров на комплектные;

— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

3.11. При предъявлении Покупателем требования о замене товаров, не соответствующих условию о качестве и/или комплектности, замена должна быть произведена Поставщиком в срок, согласованный Сторонами, но не более _________ с даты ________________.

4. ТАРА И УПАКОВКА

4.1. Тара и упаковка товаров должны соответствовать требованиям:

— стандарта N ___________________;

Технических условий N _________________________________, утвержденных __________________________________________________________________________. (наименование органа, утвердившего ТУ, дата утверждения) 4.2. Поставляемые товары подлежат маркировке в соответствии с требованиями ___________________________________________________________. (стандартов или технических условий) 4.3. Дополнительные требования к маркировке ___________________________ __________________________________________________________.

4.4. В случае если товары передаются Покупателю без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Покупатель вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товары либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку.

Покупатель вправе вместо предъявления Поставщику требований, указанных в абзаце первом настоящего пункта, предъявить к нему требования, вытекающие из передачи товаров ненадлежащего качества (п. 3.9 настоящего Договора).

5. ЦЕНА ТОВАРОВ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

5.1. Цена поставляемых товаров определяется на дату получения Поставщиком заявки от Покупателя согласно действующим у Поставщика ценам и отражается в Спецификациях и соответствующих товарных документах.

При изменении действующих цен на товары Поставщик уведомляет об этом Покупателя в течение ________ с даты введения Поставщиком новых цен с приложением соответствующего документа, содержащего новые цены на товары.

5.2. Цена товаров включает в себя сумму НДС, стоимость упаковки товаров, стоимость доставки товаров Покупателю.

5.3. Оплата стоимости партии товаров производится в следующем порядке:

5.3.1. Покупатель производит предварительную оплату в размере _____% от стоимости партии товаров, указанной в Спецификации, в течение _______ с даты подписания Спецификации.

5.3.2. Оставшуюся часть стоимости партии товаров Покупатель оплачивает в течение ________ с даты поставки товаров (п. 2.5 настоящего Договора).

5.4. Оплата стоимости товаров производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в разд. 12 настоящего Договора.

5.5. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

6. ПРИЕМКА ТОВАРОВ

6.1. Покупатель должен принять товары и проверить их по количеству тарных мест в день поставки товаров. Покупатель подписывает накладную.

При обнаружении недопоставки товаров по количеству Покупатель немедленно заявляет об этом Поставщику.

6.2. Приемка товаров по количеству, качеству, ассортименту и комплектности производится не позднее _____ календарных дней с даты поставки.

6.3. При обнаружении ненадлежащего качества поставленных товаров либо несоответствия поставленных товаров условиям настоящего Договора об ассортименте, комплектности, таре (упаковке) товаров Покупатель в течение _____ дней с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика.

Поставщик направляет своего представителя к Покупателю для совместного составления соответствующего акта и согласования дальнейших действий Сторон по урегулированию возникшей ситуации.

В случае споров о качестве поставленных товаров проводится экспертиза _________ (кем) за счет Стороны, настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Покупателя и по ее результатам установлено ненадлежащее качество поставленных товаров, Поставщик обязан возместить Покупателю расходы на проведение экспертизы в течение _______ дней с момента получения ее результатов.

6.4. Поставщик обязан за свой счет вывезти некачественные товары и заменить их на товары надлежащего качества в срок, согласованный Сторонами, но не более _________ с даты _________________.

Положения настоящего пункта применяются к случаям поставки некомплектных товаров.

6.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, установленного п. 6.4 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, установленные п. п. 3.9, 3.10 настоящего Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения Покупателем срока оплаты товаров, указанного в п. 5.3 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере ____% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

7.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки товаров, установленного Спецификацией, или срока допоставки товаров, указанного в п. 3.5 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ____% от стоимости непоставленных в срок товаров за каждый день просрочки.

7.3. В случае нарушения Поставщиком установленного п. 3.7 Договора срока замены товаров, не соответствующих требованиям об ассортименте, либо установленного п. 3.11 Договора срока замены товаров, не соответствующих требованиям о качестве и/или комплектности, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от стоимости товаров, подлежащих передаче Поставщиком взамен, за каждый день просрочки.

7.4. В случае нарушения Поставщиком срока безвозмездного устранения недостатков товаров, установленного п. 3.9 настоящего Договора, либо срока доукомплектования товаров, установленного п. 3.10 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от стоимости товаров, переданных с недостатками, либо товаров, подлежащих доукомплектованию, за каждый день просрочки.

7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо из Сторон обязательств по настоящему Договору, срок исполнения обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают обстоятельства, возникшие помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.

8.2. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее ________ дней с момента их наступления в письменной форме известить другую Сторону.

8.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более _____________ Стороны проводят переговоры для решения вопроса о возможности дальнейшего исполнения настоящего Договора.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. При возникновении споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны принимают все усилия для их разрешения путем переговоров.

9.2. При недостижении согласия по результатам переговоров все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде __________________.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___»_________ ___ г.

10.2. Окончание срока действия настоящего Договора, установленного п. 10.1, не прекращает обязательств Сторон, возникших в период его действия.

10.3. Если за _______ до окончания действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о расторжении, то Договор считается пролонгированным на тех же условиях на тот же срок.

10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

11.2. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: ____________________________________________________________ ИНН _____________________________, р/с ___________________________________, к/с _____________________________ в ______________________________________, БИК _____________________________, адрес: _________________________________ __________________________________________________________________________, адрес: ___________________________________________________________________. ____________________ _____________/_____________ М.П. Покупатель: ___________________________________________________________ ИНН _____________________________, р/с ___________________________________, к/с _____________________________ в ______________________________________, БИК _____________________________, адрес: _________________________________ __________________________________________________________________________, адрес: ___________________________________________________________________. ____________________ _____________/_____________ М.П.

Работа на строительной площадке должна вестись постоянно. В случае возникновения недостатка материалов могут сорваться сроки сдачи объекта. Важную роль в сфере обеспечения достаточного количества сырья играет договор поставки строительных материалов.

При оформлении данного контракта стороны должны согласовать следующие положения.

Поставщик обязуется доставить и передать в собственность покупателя различные строительные материалы. Покупатель обязуется их принять и оплатить.

Если договор предусматривает разовую покупку конкретного стройматериала, то его характеристики можно указать прямо в этом разделе. В ситуации, когда приобретаются товары широкой номенклатуры или планируется заказ конкретных материалов в течение длительного периода времени, тогда точный перечень продукции уточняется в спецификациях.

Обратите внимание! Возможна ситуация, когда лица действуют без подписания дополнительных соглашений. Тогда отгрузка осуществляется по заявкам, направляемым по согласованному каналу связи (например, по факсу) за определённый срок до предполагаемой даты отгрузки (за 5 рабочих дней).

Порядок расчётов и стоимость

Стоимость товара должна включать в себя все расходы поставщика, в том числе упаковку и транспортировку. Цена товара фиксируется в подписываемых спецификациях или в прайс-листе, если отгрузка производится по заявке.

В данном разделе следует отразить:

• Срок исполнения обязательств по оплате;
• Порядок оплаты (обычно это перечисление средств на расчётный счёт поставщика);
• Какая дата будет считаться днём исполнения обязательств: день исполнения платёжного поручения банком или день зачисления денег на счёт продавца.

Обратите внимание! Стороны также оставляют оговорку о том, что иной порядок оплаты может быть предусмотрен в спецификации. Тогда у них будет свобода действий при подписании дополнений к договору.

Условия поставки

Поставка стройматериалов осуществляется партиями. Одна партия – группа товаров, перечисленная в спецификации. Стороны могут согласовывать порядок поставки через отгрузочные разнарядки (заявки).

Следует указать, разрешается ли досрочная поставка и разделение одной партии на несколько мелких. У поставщика может появиться возможность доставить часть товара раньше. Продавец указывает, устроит ли его такое исполнение обязанности контрагентом.

Существует 2 варианта определения места поставки. Первый – передача товара по месту нахождения поставщика или его склада. Стройматериалы забирает работник покупателя или перевозчик. Второй вариант – доставка товара до склада покупателя или до строительной площадки за счёт продавца.

Обратите внимание! Место назначения указывается как можно точнее. Если у объекта нет адреса, то следует описать его место нахождения через ориентиры или направление (например, 3 километра на юго-восток от села Бельдяжки).

Вместе с грузом поставщик передаёт документацию: накладную, счёт-фактуру, сертификат государственного образца (если это требуется).

Вид транспорта может определяться сторонами отдельно. Обычно транспортировка производится грузовыми автомобилями, и оговаривать дополнительно это условие не требуется, так как иного экономически целесообразного способа доставки нет.

Порядок приёмки

Датой поставки считается день проставления покупателем отметки о получении товара в накладной. Приёмка по количеству и качеству осуществляется в соответствии с установленными ГОСТами, действующими на территории РФ.

При обнаружении строительных материалов, не соответствующих обычным требованиям по качеству, покупатель направляет по установленным каналам связи сообщение поставщику. Сделать это он должен в строго отведённый срок (например, в течение 3-х рабочих дней).

После этого на место хранения стройматериалов прибывает представитель продавца, чтобы составить акт о недостатках товара. Когда документ подписан, согласовывают порядок замены некачественного товара. Поставщику необходимо за свой счёт забрать уже поставленные строительные материалы и привести новые.

Срок действия договора

Подобные соглашения заключаются на один год с возможностью пролонгации, если ни одна из сторон не изъявит в письменном виде желания прекратить отношения.

Также стороны устанавливают, что соглашение действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Например, оформлен заказ на очередную поставку, но продавец не успел его выполнить. Или товары были отгружены, но оплата не была произведена. В такой ситуации контрагент должен исполнить свою обязанность в соответствии с положениями договора.

Ответственность

Покупатель выплачивает неустойку за каждый день задержки оплаты стройматериалов. С поставщика неустойка взыскивается при нарушении сроков отгрузки, несоблюдении согласованного ассортимента, замены товаров ненадлежащего качества.

Форс-мажор

Со сторон снимается ответственность, если причиной неисполнения обязательств послужили стихийные бедствия, техногенные катастрофы, военные конфликты и другие обстоятельства непреодолимой силы, наступление которых они не могли предвидеть.

Прочие условия

Изменения и дополнения к договору вступают в силу после подписания представителями обеих сторон. Все уведомления и заявки направляются способом, установленным договором.

Обратите внимание! Стороны обязуются решать разрешать все спорные и конфликтные ситуации путём ведения переговоров. Если же это не дало результата, то поставщик или покупатель могут обратиться в суд.

Реквизиты и подписи сторон

Для поставщика и покупателя указывается официальное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты, должность, фамилия и инициалы должностного лица, уполномоченного подписывать договор.

Спецификация к договору

В большинстве случаев точный перечень продукции уточняется сторонами в приложениях договору. В самом соглашении описывается лишь примерный перечень сведений, указываемых в спецификации.

Покупатель направляет менеджеру заявку на приобретение стройматериалов. Специалист уточняет их наличие, цены по действующему прейскуранту, уточняет сроки поставки и формирует спецификацию. Далее документ подписывается обеими сторонами, после чего вступает в силу.

Покупателю следует точно указывать в спецификации все характеристики товара, имеющие значение. В том числе цвет, ассортимент, размер, производителя, стоимость одной единицы и всей партии и так далее. В приложении может быть указан иной порядок поставки (новый адрес или другой срок исполнения обязательств) и оплаты.

Отсрочка платежа

Если стороны связывает давнее сотрудничество или экономическое положение заказчика не вызывает опасений, поставка может осуществляться с отсрочкой платежа.

В таком случае покупатель производит оплату за каждую партию товара в течение определённого временного промежутка после принятия строительных материалов по накладной. Для продавца это не выгодно, так как ему приходится замораживать свой оборотный капитал.

Кроме того, у строительной компании могут возникнуть трудности с исполнением обязательств перед подрядчиками и поставщиками. Забрать материалы назад у продавца не будет никакой возможности.

Чаще всего организации договариваются об оплате 50/50. Половину стоимости покупатель перечисляет авансом, а вторую часть – после исполнения продавцом обязанности по поставке строительных материалов.

При исполнении договора поставки строительных материалов большую роль играет деловая практика. При большом обороте товаров нередко возникают задержки с оплатой, недопоставки, отгрузки товаров ненадлежащего качества. Все эти вопросы следует оперативно решать, не прибегая к претензионной работе и судебной защите.

Договор поставки товаров - образец часто требуется предпринимателям для разового оформления сделки такого рода или разработки собственного типового документа. О том, как должен выглядеть грамотно составленный договор поставки, расскажем в нашем материале.

Договор поставки по ГК РФ

По ГК РФ договор поставки товара представляет собой документ, позволяющий письменно оформить сделку, по условиям которой один субъект (поставщик-предприниматель) обязан поставить качественную товарную продукцию определенного ассортимента в оговоренные сроки и по договоренной цене, другой (покупатель) — принять доставленную продукцию и оплатить ее не позднее согласованной даты.

Основным нормативным документом, определяющим законодательные условия договора на поставку, является Гражданский кодекс РФ. Рассматриваемому договору посвящен § 3 главы 30 кодекса, который содержит:

• определение договора;
• порядок урегулирования спорных вопросов при заключении такой сделки;
• положения о периодичности поставок товарного продукта;
• распорядок поставки товаров;
• разъяснение условий о доставке;
• положения о компенсации недопоставки товарной продукции;
• правила приемки товара покупателем;
• разъяснения о судьбе товарных мест, не принятых покупателем;
• правила расчета за товар;
• разъяснения о последствиях поставки некачественного или неукомплектованного товара;
• вопросы прекращения договора.

Также на порядок оформления указанного договора распространяются правила о сделках (гл. 9 ГК РФ) и вычислении сроков (гл. 11 ГК РФ), положения о договоре (раздел 3 ГК РФ) и другие нормы гражданского законодательства.

Гражданский кодекс РФ о существенных условиях договора на поставку

Итоги

Таким образом, единой унифицированной формы договора поставки, так же как и образца этого документа, законом не предусмотрено. Однако разработка документа под каждую конкретную сделку требует следовать положениям законодательства, о которых рассказано в статье. Типовой образец договора поставки товаров скачать вы можете на нашем сайте.

расходуемых материалов, комплектующих, вспомогательного оборудования для аналитических приборов в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Продавец », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Продавец в соответствии с заказом Покупателя обязуется передавать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить Товары.

1.2. Наименование, ассортимент, количество, комплектность Товаров, цена, способ, сроки и условия поставки, сроки оплаты, а также иные условия согласовываются Сторонами в Приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой частью.

1.3. Каждое Приложение является отдельным соглашением, заключенным в рамках настоящего Договора. Каждое последующее не отменяет и не приостанавливает действие предыдущих Приложений, если в нем не указано иное.

1.4. Продавец гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар не обременен правами третьих лиц, в том числе: не заложен, не находится под арестом, свободен от таможенных процедур, и что Продавец вправе распоряжаться данным Товаром, в том числе поставить его Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена товара указывается в Приложениях к настоящему Договору и включает в себя:

• стоимость продукции;
• стоимость тары, упаковки, соответствующей характеру груза и способу транспортировки;
• транспортные расходы;
• налог на добавленную стоимость;

2.2. Цена Товара, согласованная Сторонами в Приложениях, не может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке в период действия Приложения. Продавец обязан известить Покупателя об изменении согласованных в Приложениях цен не менее, чем за календарных дней до предполагаемых изменений. Изменение цены считается принятым Покупателем только в случае подписания обеими Сторонами соответствующего Приложения.

2.3. Оплата осуществляется перечислением денежных средств на счет Продавца. Валюта платежа – рубль РФ. Если в Приложениях к Настоящему Договору цена Товара определена в иностранной валюте, то оплата производится в рублях по официальному курсу ЦБ России на день платежа. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.

2.4. Допускается оплата Товара третьим лицом, о чем Покупатель должен уведомить Продавца в письменном виде с указанием плательщика – третьего лица.

3. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

3.1. Поставка Товара производится в сроки и согласно условиям, указанным в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью данного Договора.

3.2. По письменному соглашению Сторон допускается досрочная поставка Товара.

3.3. Не позднее календарных дней после поставки Товара, Продавец обязан предоставить Покупателю следующие оригиналы документов, относящиеся к отгрузке:

• счет-фактуру – 1 экз.
• товарную накладную – 1 экз.

Реквизиты Покупателя и Продавца в отгрузочных документах заполняются на основе п.9 настоящего Договора.

3.4. Право собственности на Товар и все риски, связанные с гибелью и порчей Товара переходят от Продавца к Покупателю с даты поставки Товара, что подтверждается подписью представителя Покупателя на товарной или товарно-транспортной накладной.

3.5. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на складе Покупателя на основании накладных и документов о качестве. Покупатель имеет право на проверку качества Товара непосредственно у Продавца.

3.6. В случае несоответствия комплектности, количества, повреждений или дефектов Товара Покупатель обязан в течение календарных дней отправить Продавцу АКТ/Претензию заказным письмом (либо по средствам факсимильной связи с последующим направлением оригинала АКТа/Претензии заказным письмом с уведомлением о вручении), Продавец гарантирует в течение 5 календарных дней рассмотреть АКТ/Претензию и с согласия Покупателя произвести бесплатную замену. В случае не оформления Покупателем письменной претензии в указанные сроки, Продавец имеет право на отказ от замены Товара.

3.7. В случае существенного несоответствия качества Товара (неустранимых недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

• Отказаться от исполнения условий Приложения и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
• Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору;Данные условия Покупатель также отражает в АКТе/Претензии.

3.8. Покупатель обязан следить за сохранностью Товара и упаковки, тары на случай возврата. Если на момент возврата Товар имеет видимые повреждения и основная часть упаковки нарушена Продавец оставляет за собой право возмещения убытков вследствие порчи за счет Покупателя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты поставленного Товара Продавец вправе потребовать уплаты пени в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ России в день, (действующей на первый день нарушения срока) от стоимости поставленных Товаров за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости поставленного Товара.

4.3. В случае нарушения Продавцом срока поставки Товара Покупатель вправе потребовать уплаты пени в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ России в день, (действующей на первый день нарушения срока) от стоимости не поставленных в срок Товаров за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости не поставленного в срок Товара.

4.4. Обязанность уплаты штрафных санкций возникает у Стороны, не исполнившей обязательства, с даты получения соответствующей претензии другой Стороны, оформленной в письменном виде и подписанной уполномоченным лицом. Срок уплаты штрафных санкций указывается в претензии. Штрафные санкции оплачиваются на основании выставленного Стороной счета.

4.5. Продавец согласен, что счет, выставленный, Покупателем Продавцу для оплаты штрафных санкций может быть включен в акт сверки взаимных расчетов с целью проведения зачетов, встречных однородных требований по оплате за поставленный Товар и по оплате штрафных санкций.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если оно является следствием форс-мажора.

5.2. Под форс-мажором понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые не могут быть предусмотрены какой-либо Стороной и не зависят от нее. К таким обстоятельствам относятся: военные действия, стихийные бедствия, акты органов государственной власти, запрещающие и/или препятствующие Сторонами своих обязательств по Договору.

5.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору вследствие обстоятельств, указанных в п.7.2 Договора, должна известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде в течение часов с приложением соответствующих документов, подтверждающих возникновение данных обстоятельств. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены и удостоверены уполномоченными органами Российской Федерацией.

5.4. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время, в течение которого действует форс-мажор.

5.5. Если форс-мажор продолжает действовать в течение более месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, в этом случае Стороны обязуются произвести взаиморасчеты за фактически поставленную Продукцию и произведенным платежам.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, возникающие по Договору, регулируются путем переговоров.

6.2. В случае не достижения согласия путем переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Все вопросы, непредусмотренные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Документация и техническая информация, передаваемые Сторонами друг другу по Договору, являются конфиденциальными и не будут ими публиковаться и/или распространяться для всеобщего сведения, а также передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по Договору.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все Приложения к Договору, являются его неотъемлемой частью.

8.2. После подписания Договора все предыдущие переговоры в устной и письменной форме по Договору утрачивают силу.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору будут иметь силу, если они совершенны в письменной форме, подписаны уполномоченными на это представителями Сторон и заверены печатями Сторон.

8.4. Стороны не в праве, без предварительного письменного согласия на то другой Стороны передавать свои обязанности, предусмотренные Договором, третьим лицам, за исключением законных правопреемников Сторон.

8.5. В случае изменения банковских реквизитов или юридических адресов Покупателя и Продавца, Стороны заблаговременно известят об этом друг друга не позднее рабочих дней до даты изменений.

8.6. Договор составлен в 2-х экземплярах: 2 экземпляра на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.

Договор на поставку стройматериалов - это двухстороннее соглашение, юридически регулирующее обязательства между клиентом и продающей стороной (поставщиком) - компанией, специализирующейся на продаже и доставке стройматериалов. Продавец передаёт в собственность покупателя необходимые материалы и оборудование, а покупатель должен произвести оплату полностью и в срок. Как и все остальные договоры, соглашение вступает в силу лишь после его подписания обеими сторонами.

Договор поставки стройматериалов заключается между юридическими лицами, физическими лицами или физическим и юридическим лицом. Типовой контракт образца 2017 года вы можете скачать и загрузить бесплатно по ссылкам ниже – там расположены файлы с примерами форм в форматах pdf и doc.

Скачать договор поставки стройматериалов с отсрочкой платежа

Скачать договор поставки строительных материалов по предоплате

Какие пункты должны быть прописаны в договоре и спецификации? Обязательно - пункт о наименовании товара и его количестве. Должна быть указана точная сумма платежа, порядок передачи партии стройматериалов и ответственность сторон. Шаблон договора поставки строительных материалов чаще всего типовой, поэтому вы можете посмотреть образцы, предоставленные компанией «Архитектор Групп».

В тексте договора должна быть прописана форма и порядок оплаты. Покупатель может оплатить приобретаемые строительные материалы, к примеру, по предоплате или же с отсрочкой платежа, в зависимости от договорённости с компанией-поставщиком. В договоре с отсрочкой платежа обязательно должны быть прописаны сроки поставки, а в договоре с предоплатой – упоминание о том, что сделка осуществляется на условиях предоплаты на основании счёта, выставленного компанией-поставщиком.

Если Вам необходим образец договора поставки строительных материалов , рекомендуем скачать его бесплатно по ссылкам выше. Вы можете быть уверены, что документы с сайта компании «Архитектор Групп» составлены опытными юристами, имеющими опыт в строительном деле, а файлы не содержат вирусов и вредоносных программ. Мы заботимся о своих клиентах и стараемся быть максимально надёжными партнёрами!

В случае самовывоза со склада любого товара, оплаченного по договору безналичным путем, необходимо предоставить доверенность за забор ТМЦ.