в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик сдает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту торговой техники, согласно прилагаемому к договору перечню. Объём работ, периодичность их выполнения определяется требованиями технической документации, разработанной заводами-изготовителями оборудования, а также другой документацией, разработанной Исполнителем на основании документации заводов-изготовителей.

1.2. Текущий, средний и капитальный ремонты производятся за дополнительную плату, что оформляется соответствующими документами.

1.3. В стоимость обслуживания не включается стоимость демонтажа и монтажа оборудования, стоимость замены изношенного оборудования: компрессоров, насосов, испарителей, электродвигателей, трубопроводов, силовых щитов, сменных механизмов универсальных приводов, ТЭНов и электроконфорок. Оборудование для замены предоставляется заказчиком.

1.4. Транспортировка оборудования в ремонт и из ремонта производится Заказчиком или Исполнителем за дополнительную плату. Заказчик предоставляет транспорт для обслуживания объектов Заказчика за пределами города. Оборудование, доставляемое в ремонт, должно быть очищено от грязи и находиться в укомплектованном виде.

1.5. Приёмка на обслуживание вновь смонтированного оборудования, снятие с обслуживания производится по письменному извещению Заказчика, на основании которого стороны вносят соответствующие изменения в приложению к договору (перечень оборудования).

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Обеспечивает выполнение работ, предусмотренных настоящим договором.

2.2. Закрепляет за элетромеханиками для технического обслуживания оборудование согласно приложению к договору и устанавливает контроль за их работой.

2.3. Выполняет работы, предусмотренные п.1.1, п.1.2 в следующие сроки:

• капитальные ремонты холодильного и торгово-технологического оборудования в срок до суток со дня доставки оборудования в ремонт;
• работы по техническому обслуживанию и текущим ремонтам оборудования в сроки, предусмотренные графиками;
• неисправности в оборудовании, возникающие в процессе эксплуатации, в течении суток с момента поступления заявки в диспетчерскую службу Исполнителя, для Заказчиков, находящихся в черте города, и в течение трёх суток, для иногороднего предприятия Заказчика.

2.4. При проведении работ соблюдает правила техники безопасности и требования пожарной безопасности на объектах Заказчика.

2.5. Комплектует паспортом отремонтированное оборудование с указанием даты выпуска из ремонта, гарантийных обязательств и отметкой ОТК о приёме качества выполненного ремонта.Примечание: Заказчик, утерявший паспорт на отремонтированное оборудование, лишается права на бесплатный ремонт оборудования, вышедшего из строя в период гарантийного срока.

2.6. Производит консервацию оборудования предприятий, закрываемых на зимний период или на ремонт, или неиспользуемого Заказчиком по другим причинам и его расконсервацию с выполнением работ по инструкции о консервации по согласованным с Заказчиком графикам с оплатой по договорным ценам.

2.7. Составляет аварийные акты, предписания Заказчику в случае нарушения Заказчиком правил эксплуатации оборудования и техники безопасности, а также невыполнения строительных, изоляционных, сантехнических, электромонтажных и других работ, обеспечивающих работу оборудования в соответствии с эксплутационной документацией.

2.8. Осуществляет контроль за периодичностью поверки средств измерения и контрольно-измерительных приборов.

2.9. Предоставляет Заказчику для согласования и подписи аварийные акты, акты выполненных работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Обеспечивает эксплуатацию оборудования в соответствии с требованиями эксплутационной документации, правил охраны труда и промсанитарии.

3.2. Обеспечивает оборудование электроэнергией, водой, отводом в канализацию, вентиляцией и другими энергоресурсами. Предоставляет транспорт для обслуживания объектов, находящихся за пределами города.

3.3. Назначает приказом по предприятию лицо, ответственное за организацию правильной эксплуатации оборудования, которое обеспечивает допуск к работе на оборудовании только лиц, прошедших обучение по программе техминимума и инструктаж по технике безопасности.

3.4. Осуществляет техническое обслуживание оборудования при использовании и непрерывный контроль за его техническим состоянием, в том числе:

• прекращает эксплуатацию оборудования при возникновении отказа, отключает его от электросети и направляет заявку в диспетчерскую службу Исполнителя по телефону ;
• подготавливает оборудование к техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту, включая чистку, мойку, подготовку эксплутационной документации, обеспечивает свободный доступ для выполнения работ;
• обеспечивает приемку выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, устранению последствий отказов. Подписывает и заверяет печатью (штампом) предоставленные Исполнителем документы о выполнении этих работ.

3.5. При выходе оборудования из строя во время его ремонта при устранении последствий отказа принимает меры к сохранению продуктов от порчи.

3.6. Обеспечивает выполнение работ, необходимых для соблюдения требований эксплутационной документации при использовании оборудования.

3.7. Измерение сопротивления изоляции электропроводов и защитного заземления (зануления) оборудования в соответствии с правилами электробезопасности.

3.8. Общестроительные, электромонтажные, сантехнические, вентиляционные и теплоизоляционные работы.

3.9. Восстановление поврежденных лакокрасочных покрытий, изоляции и конструкций стационарных холодильных камер, охлаждаемых емкостей и оборудования, для которого капитальный ремонт эксплутационной документацией не предусмотрен.

3.10. Замену ламп освещения, стекол прилавков, витрин и доукомплектование оборудования полками, решетками, ограждениями, поддонами и др. деталями, которые были утрачены владельцем оборудования в процессе его эксплуатации.

4. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

4.1. Работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования оплачиваются по договорным ценам согласно Приложению №1 к договору.

4.2. В случае увеличения стоимости запасных частей и материалов, а также удорожания услуг и тарифов, увеличения транспортных расходов, Исполнитель периодически производит соответствующую корректировку цены технического обслуживания и ремонта с последующей информацией Заказчика.

4.3. Заказчик производит расчеты с Исполнителем за каждый месяц в 1-й декаде текущего месяца.

4.4. Расчеты за работы по техническому обслуживанию производятся путем выставления Исполнителем в Банк платежных требований с приложением подписанных Заказчиком документов. Работы по капитальному и среднему ремонту оборудования, также замена оборудования (п.1.4 настоящего договора) оплачиваются по предоплате согласно счетов Исполнителя.

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. При просрочке платежей по вине Заказчика за выполненные работы, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере % суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

5.2. За необоснованный полный или частичный отказ, а также за уклонение от оплаты услуг при других формах расчетов Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере % суммы, от оплаты которой он отказался.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере стоимости обслуживания за время простоя оборудования.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в законную силу с момента подписания его сторонами и действует до «» года.

6.2. При отсутствии взаимных претензий, стороны могут пролонгировать договор на новый срок.

6.3. В случае нежелания продлить договор на новый срок, стороны письменно информируют партнера по договору за месяц до истечения срока действия договора.

6.4. В процессе исполнения договора, при попытке его расторжения, сторона предупреждает об этом другую сторону не менее чем за месяца в письменной форме. Во взаимоотношениях сторон, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

• Юридический адрес:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• ИНН/КПП:
• Расчетный счет:
• Банк:
• Корреспондентский счет:
• БИК:
• Подпись:

Заказчик

• Юридический адрес:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• ИНН/КПП:
• Расчетный счет:
• Банк:
• Корреспондентский счет:
• БИК:
• Подпись:

г. _______________ "__"_________ ___ г.

Именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________, действующ___ на основании _________, с одной стороны, и ________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________, действующ___ на основании __________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по осуществлению сервисного технического обслуживания бытовой техники Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Под сервисным обслуживанием бытовой техники в настоящем Договоре понимается оценка технического состояния бытовой техники: электрочайников, пылесосов, холодильников, микроволновых печей и т.д.

Оценку технического состояния бытовой техники Исполнитель проводит в сроки, согласованные с Заказчиком.

При выявлении в ходе осмотра бытовой техники неисправностей Исполнитель уведомляет об этом Заказчика. Заказчик вправе отремонтировать бытовую технику самостоятельно или силами Исполнителя по отдельному соглашению.

1.3. Работы по ремонту бытовой техники производятся Исполнителем на основании вызова Заказчика (письма, телеграммы, телекса, телефонограммы). Телефонограммы принимаются диспетчерской службой Исполнителя по тел. __________ с ___ до _____ в рабочие дни. При вызове Заказчик сообщает марку и вид бытовой техники, характер неисправности и другие сведения, которые Заказчик считает необходимым сообщить; диспетчер сообщает Заказчику свою фамилию, номер вызова, дату и время принятия вызова.

1.4. В период действия Договора Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменять количество и наименования обслуживаемой бытовой техники.

1.5. В период действия Договора Заказчик может перемещать бытовую технику в пределах своей организации с уведомлением Исполнителя о произведенном перемещении.

1.6. Устранение возникающих неисправностей и дефектов бытовой техники (при наличии такой технической возможности) производится в течение ___ дней с момента получения об этом уведомления Заказчика.

1.7. В случае необходимости в ходе ремонта бытовой техники Исполнитель осуществляет поиск и покупку комплектующих за счет Заказчика.

1.8. Сервисное обслуживание бытовой техники Заказчика осуществляется по настоящему Договору вне зависимости от истечения гарантийного срока на нее.

1.9. Предоставление Исполнителем Заказчику услуг по настоящему Договору оформляется двусторонним актом.

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2.1. Сервисное обслуживание бытовой техники осуществляется Исполнителем своими силами.

2.2. Работы, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, производятся согласно заявкам Заказчика в течение ___ (_____) дней после получения заявки Исполнителем в порядке, установленном п. 1.3 настоящего Договора.

2.3. Стоимость комплектующих деталей, замена которых должна быть произведена в ходе ремонта, согласуется с Заказчиком. В случае возражений Заказчика на покупку комплектующих по цене, указанной Исполнителем, Заказчик самостоятельно осуществляет покупку необходимых запасных частей и предоставляет их Исполнителю для замены дефектных и неисправных деталей. В противном случае Исполнитель не несет ответственности за нерабочее состояние техники, на ремонт которой комплектующие и запасные части не были предоставлены Заказчиком.

2.4. После осмотра неисправной бытовой техники Исполнитель составляет акт, в котором указывает обнаруженные неисправности, перечень работ, которые надо осуществить, и детали, подлежащие замене, а также стоимость указанных деталей. Акт подписывается уполномоченным представителем Заказчика.

2.5. Если ремонт бытовой техники непосредственно на месте невозможен, ее доставка от Заказчика до ремонтной мастерской Исполнителя и обратно осуществляется силами и за счет Исполнителя (Заказчика).

2.6. Замененные дефектные изделия или их детали остаются у Исполнителя либо передаются Заказчику по его требованию.

2.7. По итогам выполненных работ Стороны ежемесячно оформляют акт. На основании акта Исполнитель выставляет счет.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг Исполнителя составляет ____ (________) рублей, включая НДС (__%) - _______ рублей, в месяц.

3.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится Заказчиком ежемесячно до ______ числа расчетного месяца на основании выставляемых Исполнителем счетов. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

3.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг по настоящему Договору он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае неоплаты услуг Исполнителя в установленный настоящим Договором срок Заказчик уплачивает пени в размере _____% от причитающейся к оплате суммы за каждый день просрочки. Исполнитель должен направить Заказчику письменную претензию с указанием суммы задолженности и выражением своего намерения взыскать неустойку за просрочку оплаты.

4.3. Считается, что Заказчик признал неустойку, начисленную в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора, если он перечислил на расчетный счет Заказчика денежные средства в счет оплаты неустойки, а также в случае имеющегося решения суда, вступившего в законную силу, о взыскании с Заказчика неустойки по данному договору.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "__"___________ ____ г. либо до момента досрочного расторжения в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.

5.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с уведомлением Исполнителя не менее чем за _____________ дней до момента расторжения. В таком случае Договор считается расторгнутым по истечении указанного срока при условии получения уведомления Исполнителем.

5.4. В случае расторжения Договора Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 5.3 настоящего Договора, он обязан оплатить услуги Исполнителя, исходя из стоимости услуг за месяц, пропорционально количеству дней последнего месяца действия договора, в течение которых Договор сохранял силу.

5.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с уведомлением Заказчика не менее чем за ______ дней до момента расторжения в случае просрочки оплаты со стороны Заказчика на срок более чем ______ дней.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Все разногласия по данному Договору разрешаются путем переговоров. В случае невозможности решить спорные вопросы путем переговоров они передаются на рассмотрение в арбитражный суд г. __________.

6.5. Цены за работы, указанные в настоящем Договоре, определены только для настоящего Договора и не могут служить прецедентом или конкурентным материалом при заключении аналогичных договоров в будущем.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель: ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ПОДПИСИ СТОРОН: Заказчик: Исполнитель: __________/___________ _____________/_____________

Похожие документы

Договор на поставку бытовой техники

г. Москва «___» _________ 2013 г.

Именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и ________________ «____________», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________, действующего на основании Устава (Свидетельство о регистрации №…………), с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик продает, а Заказчик покупает товар - бытовую технику, на условиях поставки по адресу: ______________________, на склад в количестве и по ценам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору. Поставщик обязуется осуществить поставку товара по условиям, указанным в Приложении № 1.

1.2. Поставщик предоставляет Заказчику перед прибытием товара в место назначения сертификаты соответствия и другие необходимые документы на все товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _________________ (сумма прописью ) согласно разбивке цены, приведенной в Приложении № 1.

2.2. Цена товара понимается на условиях поставки по адресу: ______________________________________, склад заказчика, включая стоимость товара, упаковки, маркировки, страхования, погрузки и разгрузки товара по местам хранения на складе заказчика, а также таможенные пошлины (если товар поставляется из-за границы) и другие сопутствующие расходы.

2.3. Налоги и сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего Договора, включены в цену Договора и оплачиваются Поставщиком.

2.4. Цены остаются фиксированными на весь срок действия Договора.

2.5. Платежи за товары, поставляемые по настоящему Договору, будут производиться в рублях по факту поставки, прямым платежом на реквизиты Поставщика по представлению установленных законодательством и Договором документов в течении 3 месяцев со дня поставки.

2.6. Сверка взаиморасчетов оформляется путем составления акта сверки, заверенного печатью и подписанного руководителем и главным бухгалтером Заказчика и Поставщика.

2.7. Поставщик обязан выполнять требования Инструкций по охране труда и Правил по техники безопасности при проведении погрузо-разгрузочных работ, в том числе на складе заказчика, включая работы с применением грузоподъемных средств.

3. Сроки поставки

3.1. Указанный в статье 1 Договора товар должен быть поставлен в соответствии с графиком поставки, указанном в спецификации Приложения № 1.

3.2. К указанному сроку товар должен быть подготовлен в соответствии с условиями Договора, упакован, замаркирован и поставлен на условиях поставки согласно пункту 2.2.

3.3. Досрочная поставка товара возможна с письменного подтверждения Заказчика.

3.4. Датой поставки товара считается дата фактической поставки товара с соответствующей товарно-транспортной накладной.

3.5. До начала поставки каждой партии товара Поставщик передает Заказчику для утверждения контрольный образец товара по каждой позиции ассортимента (минимально возможный объем товара - штука, упаковка, ящик, коробка и т.п.). При этом контрольные образцы входят в общее количество поставляемых по контракту Товаров.

3.6. Если образцы запрошены, Заказчик проверяет (тестирует) контрольные образцы на соответствие Спецификации и требованиям, установленным настоящим Договором и ГОСТами РФ. При этом Заказчик оставляет за собой право, в целях проверки соответствия качества Товара, направить контрольные образцы на независимую экспертизу (выбор организации для проведения экспертизы осуществляется Заказчиком).

3.7. В случае соответствия контрольных образцов требованиям Заказчика, данные образцы принимаются Заказчиком за эталон подлежащего к поставке товара в течение пяти рабочих дней с момента получения их от Поставщика, а при необходимости проведения экспертизы - в течение срока, необходимого для ее проведения.

3.8. В случае несоответствия образцов-эталонов требованиям Заказчика, последний составляет акт о несоответствии качеству, и в течение 2 (двух) рабочих дней, с момента установления несоответствия, передает данный акт посредством факсимильной или электронной связи (с ЭЦП) Поставщику с последующей заменой его на оригинал.

3.9. В случае наступления событий, оговоренных в п.3.8. настоящего Договора, первые образцы, переданные Поставщиком, в соответствии с п.3.5., считаются не принятыми Заказчиком по качеству.

3.10. Если обстоятельства, указанные в п.3.8. настоящего Договора повторятся 3 (три) раза, Заказчик оставляет за собой право обратиться в Арбитражный суд, с целью расторжения Договора, взыскания убытков с Поставщика и направления сведений о Поставщике в федеральный орган исполнительной власти, с целью внесения сведений о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков.

3.11. Поставщик должен производить поставку товаров автотранспортом, оборудованным для перевозки различных видов товара, имеющим санитарный паспорт с отметкой о дезинфекции, а водители должны иметь медицинские книжки.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность по обязательствам настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2 Срок исполнения заказчиком обязательств по оплате за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) устанавливается 3 (три) месяца. В случае просрочки заказчиком оплаты за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги) более 3 (трёх) месяцев со дня поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) предусмотренных контрактом, другая сторона (поставщик) вправе потребовать уплату неустойки. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (в случае несвоевременного или неполного выделения Правительством Российской Федерации денежных средств Заказчику на закупку товара).

4.3. В случае просрочки по вине Поставщика в поставке товара против сроков, установленных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 20/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока поставки, установленного в Договоре. Неустойка рассчитывается от цены (стоимости) недопоставленных товаров по заключённому контракту, подлежит оплате в течении пяти банковских дней с момента выставления Заказчиком Поставщику соответствующих документов - расчёт и обоснование неустойки (Поставщик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика). В случае отказа Поставщиком в добровольной выплате неустойки, Заказчик производит оплату за поставленные товары по договору за вычетом соответствующего размера неустойки. В вышеуказанных случаях оплата по контракту за поставленные товары (работы, услуги) будет осуществляться на основании Акта приёмки товара (выполнения работ, услуг) в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключённого договора; размер неустойки, подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчёта неустойки; итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику (Исполнителю) по договору.

4.4. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям договора (в том числе по наименованиям, срокам изготовления, срокам годности или хранения, а так же ненадлежащего качества и/или с нарушением требований ГОСТов указанных в извещении о проведении запроса котировок, с неправильной маркировкой либо её отсутствием, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 20/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока поставки, установленного в Договоре. Поставщик в двухдневный срок с момента получения уведомления от заказчика России осуществляет замену такого товара на товар, соответствующий требованиям контракта. Возврат товара, не соответствующего требованиям контракта, не освобождает Поставщика от выполнения других обязательств по заключённому контракту. Неустойка рассчитывается от цены (стоимости) недопоставленных товаров по заключённому контракту, подлежит оплате в течении пяти банковских дней с момента выставления Заказчиком Поставщику соответствующих документов - расчёт и обоснование неустойки (Поставщик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика). В случае отказа Поставщиком в добровольной выплате неустойки, Заказчик производит оплату за поставленные товары по договору за вычетом соответствующего размера неустойки. В вышеуказанных случаях оплата по контракту за поставленные товары (работы, услуги) будет осуществляться на основании Акта приёмки товара (выполнения работ, услуг) в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключённого контракта; размер неустойки, подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчёта неустойки; итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику (Исполнителю) по контракту.

4.5. При неоднократном (два и более раз) не исполнении условий контракта (не поставка и/или не допоставка продукции, нарушение сроков поставки, поставке продукции не соответствующего качества) Заказчик имеет право отказаться от получения такой продукции (поступившей после установленного срока), а так же расторгнуть контракт в судебном порядке.

4.6. Размер неустойки не подлежит изменению в арбитражном порядке.

4.7. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от его обязательств по договору.

4.8. В случае неисполнения условий Договора Поставщик несет ответственность в пределах цены Договора. Поставщик, не выполнивший обязательство по настоящему контракту, обязан возместить Заказчику сумму понесённого ущерба, определяемую как разницу между стоимостью продукции, закупленной по новому Договору, и стоимостью, не поставленной продукции по расторгнутому контракту. Убытки взыскиваются в полной мере сверх неустойки.

5. Упаковка

5.1. Поставщик обязан поставлять товар в индивидуальной упаковке, пригодной для данного товара, удобной для использования, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка Товара должна исключать доступ третьих лиц к содержимому грузовых мест без нарушения упаковки. Наряду с сертификатом соответствия упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТов.

5.2. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или консервации или несоблюдения инструкции по хранению.

5.3. Хранение товара в упаковке Поставщика на территории Заказчика должно осуществляться в соответствии с инструкциями на русском языке, которые должны быть переданы Заказчику не менее чем за три дня до прибытия первой партии груза в его адрес.

5.4. После прибытия товара на место назначения Заказчик обеспечивает (организует пропуск автотранспорта на территорию; представляет площади, места для разгрузки товара; назначает лицо, ответственное за приёмку товара) безопасное хранение его в приспособленном помещении. Риск, связанный с хранением, несет Заказчик. Распаковка грузов (за исключением распаковки в целях таможенного досмотра) будет происходить в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика.

6. Маркировка

6.1. Ящики и другие виды упакованного товара маркируются в соответствии с ГОСТом.

6.2. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением груза и (или) отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки

7. Отгрузочные инструкции и извещения об отгрузках

7.1. За 3 дня до начала поставки Поставщик обязан направить Заказчику почтовое, включая средства электронной связи, телеграфное или телефаксное извещение о дате готовности товара к отгрузке.

7.2. На каждую партию, отгружаемую единовременно в адрес Заказчика, должна быть выписана отдельная накладная. В графе «Получатель» Поставщик должен указать Заказчика, его почтовый адрес, банковские реквизиты.

7.3. С каждой партией товара Поставщик обязуется направить сертификаты соответствия товара ГОСТу или другим стандартам (другие необходимые документы соответственно поставляемому товару).

8. Гарантии качества

8.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим условиям, указанным в Договоре или в приложениях к нему, и подтверждается сертификатами соответствия, удостоверениями качества (на каждую партию, или поставку товара).

8.2. Срок годности (срок хранения) поставляемого товара должен составлять не менее 75% от установленного заводом изготовителем.

9. Сдача - приемка товара

9.1. Приемка поставленных товаров осуществляется в ходе передачи товара Заказчику, лицом ответственным за приёмку товара, в месте поставки и включает в себя следующие

этапы:

Проверка номенклатуры поставленных товаров на соответствие Спецификации Контракта;

Контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

Проверка наличия необходимых сертификатов, свидетельств, деклараций, протоколов и т.д.;

9.2. По факту приемки Заказчик делает отметку о получении на накладной Поставщика.

9.3. Приемка товаров осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966).

9.4. Приемка товара по количеству, осуществляется Заказчиком в момент получения товара от уполномоченного представителя Поставщика, на основании соответствующей товарно-транспортной накладной. В случае недопоставки товара по количеству, Заказчик может потребовать допоставить недостающий товар и после этого принять его весь или принять товар в том количестве, которое поставлено фактически. При обнаружении недостатков товара Поставщик в течение 2 (двух) дней с момента заявления о них Заказчиком обязан устранить вышеуказанные недостатки. Поставщик несёт все расходы, связанные с устранением недостатков товара.

9.5. Проверка и приемка товара по качеству (по внешнему виду и/или иным условиям, в том числе по соответствию утвержденному Заказчиком контрольному образцу) осуществляются Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, товарной накладной, спецификацией и специальными требованиями к товару.

9.6. Заказчик оставляет за собой право произвести отбор части поставленного товара и направить его на независимую экспертизу (выбор организации для проведения экспертизы осуществляется Заказчиком, экспертиза проводится за счёт Поставщика) с целью проверки качества.

9.7. В случае обнаружения несоответствия товара по количеству и качеству в процессе приемки товара Заказчик приостанавливает его приемку на 24 часа, извещает об этом Поставщика, и после возобновления приемки составляет соответствующий Акт, об установленном расхождении по количеству и качеству.

9.8. При вызове Заказчиком представитель Поставщика обязан прибыть с доверенностью на право подписания приёмного Акта ко времени, указанному в телефонограмме. При неявке представителя Поставщика или отсутствия у представителя доверенности составляется Акт в одностороннем порядке, который является основанием для возмещения недостачи товара.

9.9. В случае неприбытия к Заказчику представителя Поставщика до возобновления приемки, это будет означать, что Поставщик доверяет составить Акт об установленном расхождении по качеству и количеству комиссии, состоящей только из представителей Заказчика.

9.10. При обнаружении в течение срока годности (срока хранения) товара дефектов поставленного товара Заказчик должен составить рекламационный акт с обязательным участием независимого эксперта. Рекламации по качеству товара могут быть предъявлены Поставщику в течение срока годности (срока хранения), но не позднее 20 дней после его истечения при условии обнаружения дефекта в пределах срока годности.

9.10. Доставка товара осуществляется соответствующим автотранспортом. Для выполнения условий Договора разрешается привлекать граждан РФ с регистрацией по городу Москве или Московской области.

10. Арбитраж

10.1. Поставщик и Заказчик принимают все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем соглашения.

10.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации

10.3. Применительным правом для настоящего Договора и арбитража является право Российской Федерации.

11. Форс мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого- либо другого государства, существующие де -юре или де -факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

11.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

11.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие (либо Торгово-промышленной палатой государства Стороны, заявляющей о таких обстоятельствах).

11.4. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

11.5. Если какое -либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких- либо обязательств по Договора, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

11.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

12. Расторжение договора

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

12.2. При расторжении Договора по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Контракта.

12.3. Сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой стороной условий настоящего договора.

12.4. Неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора Поставщиком является:

Нарушение поставщиком срока поставки товаров (партии товаров);

Несоответствие поставляемого товара контрольным образцам;

Нарушение условий поставки по качеству и/или количеству товаров;

Непредставление Поставщиком услуг, связанных с поставкой товаров, а именно погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств собственными техническими средствами и за свой счет, с соблюдением Инструкций по охране труда и Правил техники безопасности;

Непредставление Заказчику документации на товар, требуемой согласно условиям настоящего Договора.

12.5. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с момента ее получения.

13. Прочие условия

13.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

13.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

13.4. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, за исключением случаев его досрочного расторжения или одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

13.5. Настоящий Контракт составлен и оформлен в электронном виде, подписан сторонами электронной цифровой подписью (ЭЦП), содержит вместе с Приложением «___» (__прописью ___) страниц.

Перечень приложений:

Приложение 1. Технические спецификации и требования к товару, разбивка цены Договора, график поставки.

14. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик :	Поставщик:
	Банковские реквизиты:

“Заказчик”

“Поставщик”

Приложение № 1

к Договору №___ от «___» _______ 201___ г.

Спецификация

п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Количество	Цена руб. за ед.	Сумма руб. коп.	Дата и время поставки

ДОГОВОР № ___

на ремонт техники

г. Москва "___" ____________ г.

В лице __________________ действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем "Заказчик" с одной стороны и __________________, в лице __________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель" с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации и выполнению работ по ремонту (далее по тексту "Ремонт") ______________________________

________________________________________________________ (далее по тексту "Техника").

1.2. Исполнитель обязуется выполнить Ремонт Техники качественно и в согласованные с Заказчиком сроки.

1.3. Заказчик обязуется принять отремонтированную Технику и оплатить ремонтные работы .

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Заказчик передает неисправную Технику Исполнителю.

2.2. Исполнитель проводит дефектацию с целью выявления вышедших из строя неисправных узлов и деталей. Дефектация производится путем частичной разборки Техники и визуальным осмотром узлов и деталей (далее по тексту "запасные части").

2.3. При наличии на складе Исполнителя требуемых к замене запасных частей и при стоимости ремонта менее 50 % рыночной стоимости Техники, Ремонт выполняется без согласования с Заказчиком сроков выполнения Ремонта, но не позднее, чем за 15 дней с момента передачи Техники Исполнителю.

2.4. При отсутствии на складе Исполнителя требуемых к замене запасных частей или при стоимости ремонта более 50 % рыночной стоимости Техники, предполагаемые сроки выполнения Ремонта согласовываются с Заказчиком.

2.5. По факту выполнения Ремонта Исполнитель выставляет Заказчику счет с указанием стоимости замененных запасных частей и стоимости услуг по выполнению Ремонта.

2.6. По факту оплаты счета Заказчиком Исполнитель передает Заказчику отремонтированную Технику, проведя при наличии такой возможности приемо-сдаточные испытания Техники в присутствии представителя Заказчика.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

3.1. Заказчик производит оплату стоимости использованных при Ремонте запасных частей и стоимости услуг по выполнению Ремонта на основании счета в течение 5 банковских дней с момента его получения.

3.2. Стоимость услуг по выполнению Ремонта составляет:

- _______________________________ (стоимость запасных частей);

- _______________________________ (стоимость произведенных работ).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Исполнитель гарантирует исправную работу замененных или отремонтированных агрегатов Техники в течение 30 дней с момента передачи Техники Заказчику при условии соблюдения Заказчиком правил технической эксплуатации.

4.2. При выходе из строя Техники в гарантийный период Исполнитель обязуется произвести Ремонт за свой счет.

4.3. Ремонт может быть произведен с использованием запасных частей Заказчика. В этом случае Заказчик оплачивает только стоимость услуг Исполнителя по выполнению Ремонта, а Исполнитель не несет ответственности за вышедшие из строя запасные части, предоставленные Заказчиком.

4.4. Исполнитель не гарантирует исправную работу Техники в случае отказа Заказчика от замены запасных частей, рекомендованных к замене Исполнителем.

4.5. Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков Ремонта в виду отсутствия запасных частей.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий Настоящего Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров и согласования интересов.

5.2. В случае невозможности достижении взаимоприемлемого решения Стороны передают спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд Москвы.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6.3. Изменения условий Договора или его прекращение осуществляются по соглашению Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:		ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Современный человек имеет у себя в пользовании множество образцов самой разнообразной бытовой техники. Любая техника может прийти в негодность, и потребовать квалифицированного вмешательства для восстановления работоспособности. В этом случае заключается по образцу договор на ремонт бытовой техники. Однако где взять этот образец? Следует понимать, что каждая разновидность техники имеет свою специфику, и универсального документа на все случаи оформить не получится. Договор на ремонт холодильников будет отличаться от, скажем,ремонта стиральной машины, так как перечень и содержание работ будут различаться. То же касается и сложности ремонта – она также варьируется в широких пределах. Вне зависимости от того, что за объект будет ремонтироваться, и как, при составлении документа следует обращать внимание на то, в отношении чего требуется квалифицированное вмешательство для восстановления работоспособности, также как и срок выполнения этих мероприятий. Следует предусмотреть и гарантийный срок, порядок реагирования исполнителя на сообщение о гарантийном случае. В отношении починки бытовой техники, возможно, имеет смысл указать и специальные условия по ответственности сторон. В случае, если из договора возникнет спор, возможно сразу договориться о подсудности дела конкретному суду.

Договор на ремонт холодильников

Договор на ремонт бытовой техники – холодильника требует при составлении взвешенного и компетентного подхода. Заключая договор на ремонт бытовой техники, стороны соглашения неизменно хотят максимально защитить свои права на случай возникновения спора. Поэтому, договор о ремонте бытовой техники удобнее всего подготовить не на образце из Интернета, а воспользовавшись интерактивным шаблоном, представленным на нашем сервисе. Все, что требуется для подготовки текста, соответствующего законодательству, это ответить на вопросы опросного листа. Таким образом, вы автоматически адаптируете текстовое содержание договора под ваши отношения. Далее вам остается только заполнить поля ввода в соответствии с условиями договора, скачать сформированный комплект документов и отправить его на печать. Распечатанные экземпляры представляются на подпись сторонам.

С этим шаблоном часто используют:

Популярные документы и процедуры: